CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. CÍCERO MONTEIRO DO MUNICÍPIO DE IRANDUBA
008/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Autoridade Competente:
Jose Augusto Ferraz de Lima
Apoio:
Emerson Takeshi Tashiro Chirano
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
24/07/2026 às 14:32
Inicio das Propostas
24/07/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
06/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/08/2026 às 10:00
Abertura das Propostas
10/08/2026 às 13:00
Documentos
EDITAL CPE 008.2026 - ESCOLA CICERO MONTEIRO.pdf
Tipo: Edital
24/07/2026-11:30:30
01-Projeto Básico.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:00:55
02-Planilha Orçamentária.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:01:37
Cronograma Físico-Financeiro.xlsx
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:02:04
Curva ABC de Serviços.xlsx
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:02:30
05-Memória de Cálculo.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:03:02
06-BDI e Leis Sociais.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:03:23
07-Especificações Técnicas.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:03:49
08-Memorial Descritivo.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:04:04
09-Relação de Equipamento Mínimo.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:04:20
10-ART.rar
Tipo: Outros documentos
28/07/2026-16:04:35
PARECER TECNICO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA 0082026.pdf
Tipo: Outros documentos
24/08/2026-11:19:11
PARECER TECNICO DA PROPOSTA DA EMPRESA CONSTRUTORA MATRIX CONCORRENCIA0082026.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2026-12:58:32
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PROF. CÍCERO MONTEIRO DO MUNICÍP...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 3.547.044,75
Melhor lance
R$ 3.475.861,14
Unidade:
SVÇ
03/09/2026
03/09/2026 17:58:53 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Jose Augusto Ferraz de Lima.
03/09/2026 17:58:40 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Jose Augusto Ferraz de Lima.
03/09/2026 13:38:59 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/08/2026
27/08/2026 17:02:51 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 01/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/09/2026 às 23:59.
27/08/2026 16:08:21 | Sistema
O fornecedor JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
27/08/2026 15:58:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2026 às 13:08.
27/08/2026 15:58:52 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/08/2026 15:58:51 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MATRIX LTDA.
27/08/2026 15:58:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO DA PROPOSTA DA EMPRESA CONSTRUTORA MATRIX CONCORRENCIA0082026.pdf) em 27/08/2026 às 12:58.
27/08/2026 15:56:42 | Agente de Contratação
Bom dia senhores. Sessão aberta.
24/08/2026
24/08/2026 17:19:46 | Agente de Contratação
Senhores, sessão suspensa para analise da proposta de preço, a reabertura da sessão será informado com 24h antes.
24/08/2026 16:26:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/08/2026 15:08:51 | Sistema
Motivo: Solicito proposta de preço com suas planilhas complementares.
24/08/2026 15:08:51 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:09 do dia 24/08/2026.
24/08/2026 15:07:42 | Sistema
O prazo de negociação foi encerrado pelo agente de contratação.
24/08/2026 15:07:23 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 24/08/2026 às 12:17.
24/08/2026 15:07:07 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
24/08/2026 15:07:07 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MATRIX LTDA - EPP/SS com lance de R$ 3.475.861,14.
24/08/2026 15:06:34 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
24/08/2026 15:00:51 | Sistema
A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 24/08/2026 às 12:00:51. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
24/08/2026 14:55:51 | Sistema
Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 24/08/2026 às 12:00:51.
24/08/2026 14:51:11 | Sistema
O item 0001 entrou em tempo aleatório.
24/08/2026 14:36:09 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/08/2026 14:36:09 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/08/2026 14:35:55 | Sistema
Encerrado o prazo anterior, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
24/08/2026 14:35:55 | Sistema
Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
24/08/2026 14:35:55 | Sistema
No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
24/08/2026 14:35:55 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/08/2026 14:23:27 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 24/08/2026 às 11:33.
24/08/2026 14:23:21 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/08/2026 às 11:33.
24/08/2026 14:21:14 | Sistema
O fornecedor 31.646.411/0001-82 - LUZ DO SOL CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme anelise tecnica da secretaria demandante, parecer em anexo.
24/08/2026 14:21:14 | Sistema
O fornecedor 11.553.456/0001-03 - L C V DA CONCEICAO foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme anelise tecnica da secretaria demandante, parecer em anexo.
24/08/2026 14:21:14 | Sistema
O fornecedor 34.222.656/0001-70 - JWL CONSTRUCOES DE EDIFICIOS LTDA foi inabilitado. Motivo: Empresa inabilitada conforme anelise tecnica da secretaria demandante, parecer em anexo.
24/08/2026 14:21:14 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
24/08/2026 14:19:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TECNICO DA HABILITAÇÃO DA CONCORRENCIA 0082026.pdf) em 24/08/2026 às 11:19.
24/08/2026 14:01:25 | Agente de Contratação
Bom dia senhores. Sessão aberta.
10/08/2026
10/08/2026 14:09:07 | Agente de Contratação
Senhores, sessão suspensa para analise dos documentos de habilitação, a reabertura da sessão será informado com 24h antes.
10/08/2026 13:03:06 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
10/08/2026 13:03:05 | Agente de Contratação
Bom dia senhores. Sessão aberta.
28/07/2026
28/07/2026 19:04:35 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (10-ART.rar) em 28/07/2026 às 16:04.
28/07/2026 19:04:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (09-Relação de Equipamento Mínimo.rar) em 28/07/2026 às 16:04.
28/07/2026 19:04:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (08-Memorial Descritivo.rar) em 28/07/2026 às 16:04.
28/07/2026 19:03:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (07-Especificações Técnicas.rar) em 28/07/2026 às 16:03.
28/07/2026 19:03:23 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (06-BDI e Leis Sociais.rar) em 28/07/2026 às 16:03.
28/07/2026 19:03:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (05-Memória de Cálculo.rar) em 28/07/2026 às 16:03.
28/07/2026 19:02:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Curva ABC de Serviços.xlsx) em 28/07/2026 às 16:02.
28/07/2026 19:02:04 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma Físico-Financeiro.xlsx) em 28/07/2026 às 16:02.
28/07/2026 19:01:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (02-Planilha Orçamentária.rar) em 28/07/2026 às 16:01.
28/07/2026 19:00:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (01-Projeto Básico.rar) em 28/07/2026 às 16:00.