contratacao de empresa especializada para realizar a obra de pavimentacao de blocos de concreto intertravado no acesso lateral a Rua Crispim Braga, Bairro Morro da Palha, no municipio de Mimoso do Sul/ES
000002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
WAYNE DE MELO PELAES
Autoridade Competente:
PAULO RENATO BARROS
Apoio:
BRUNO PELAES ARJONAS
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/09/2026 às 19:14
Inicio das Propostas
03/09/2026 às 19:20
Limite p/ Impugnações
18/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/09/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
22/09/2026 às 11:01
Documentos
EDITAL CONCORRÊNCIA 002-2026-PAV RUA MORRO DA PALHA.pdf
Tipo: Edital
03/09/2026-16:14:13
TR PROCESSO 6211-2024 PAV RUA CRISPIM BRAGA.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:15:05
PLANILHA, CRONOGRAMA, MC.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:15:27
ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:15:50
DFD.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:16:14
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:20:09
projeto 1.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:20:30
PROJETO 2.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:20:56
PROJETO 3.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:21:18
PROJETO MURO 1.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:21:47
PROJETO MURO 2.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:22:08
RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf
Tipo: Outros documentos
03/09/2026-16:22:31
PARECER TÉCNICO SETOR DE ENGENHARIA CP 002-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
01/10/2026-08:15:01
Adjudicacao CP 002-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2026-14:57:29
Homologacao CP 002-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
08/10/2026-14:57:48
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L contratacao de empresa especializada para realizar a obra de pavimentacao de blocos de concreto intertravado no acesso lateral a Rua Crispim Braga, Bairro Morro da Palha, no municipio de Mimoso do Sul/ES
08/10/2026
08/10/2026 17:57:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Homologacao CP 002-2026.pdf) em 08/10/2026 às 14:57.
08/10/2026 17:57:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Adjudicacao CP 002-2026.pdf) em 08/10/2026 às 14:57.
08/10/2026 17:47:15 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por PAULO RENATO BARROS.
08/10/2026 17:47:06 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por PAULO RENATO BARROS.
06/10/2026
06/10/2026 12:04:27 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/10/2026
02/10/2026 18:29:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2026 às 15:58.
02/10/2026 18:28:47 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
02/10/2026 18:28:43 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA.
02/10/2026 17:43:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/10/2026 às 15:10.
02/10/2026 17:43:32 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/10/2026 17:43:22 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/10/2026 12:54:30 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
02/10/2026 12:05:28 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 02/10/2026.
02/10/2026 12:02:49 | Agente de Contratação
Bom dia, informo que o retorno da sessão.
01/10/2026
01/10/2026 11:17:10 | Agente de Contratação
Prezados, comunico que o retorno da sessão será no dia 02/10/2026 às 09:00 horas, com a abertura do prazo de recurso.
01/10/2026 11:15:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO SETOR DE ENGENHARIA CP 002-2026.pdf) em 01/10/2026 às 08:15.
23/09/2026
23/09/2026 16:55:33 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2026
22/09/2026 17:34:49 | Sistema
Motivo: Prezados, solicito os documentos de habilitação exigidos no edital.
22/09/2026 17:34:49 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 23/09/2026.
22/09/2026 17:33:42 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:35 do dia 23/09/2026.
22/09/2026 13:01:46 | F. CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA
Negociação Item 0001: O último lance ofertado constitui a proposta final da empresa.
22/09/2026 11:30:14 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:30 do dia 22/09/2026.
22/09/2026 11:28:27 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 295.000,0000.
22/09/2026 11:28:04 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
22/09/2026 11:04:06 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/09/2026 11:04:06 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
22/09/2026 11:04:02 | Agente de Contratação
Com base no artigo 56 da Lei nº 14.133/2021, damos início à fase de lances, na qual os licitantes poderão apresentar novas ofertas de forma sucessiva e decrescente. Lembro que os lances deverão estar em conformidade com os limites estabelecidos no edital e atender aos requisitos de vantajosidade e competitividade exigidos pela Lei. Os lances podem ser oferecidos agora, por meio da plataforma.
22/09/2026 11:03:47 | Agente de Contratação
Gostaria de destacar que, conforme a Lei nº 14.133/2021, estamos seguindo os princípios de transparência, competitividade e economicidade, garantindo uma seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Essa lei busca assegurar que todas as fases do processo sejam realizadas de forma pública e acessível, como está ocorrendo nesta sessão. Qualquer questionamento ou dúvida deve ser apresentado diretamente no chat, e será respondido conforme os dispositivos legais.
22/09/2026 11:03:32 | Agente de Contratação
Bom dia a todos. Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº002/2026, conduzido em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. O objeto desta licitação encontra-se definido e detalhado no respectivo edital e seus anexos. Solicito a todos os licitantes que atentem rigorosamente às normas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no edital, especialmente no que se refere aos prazos, condições de participação e requisitos de habilitação.
22/09/2026 11:02:41 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/09/2026 11:02:41 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/09/2026 11:02:41 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/09/2026 11:02:31 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
03/09/2026
03/09/2026 19:22:31 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATORIO FOTOGRAFICO.pdf) em 03/09/2026 às 16:22.
03/09/2026 19:22:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO MURO 2.pdf) em 03/09/2026 às 16:22.
03/09/2026 19:21:47 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO MURO 1.pdf) em 03/09/2026 às 16:21.
03/09/2026 19:21:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO 3.pdf) em 03/09/2026 às 16:21.
03/09/2026 19:20:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO 2.pdf) em 03/09/2026 às 16:20.
03/09/2026 19:20:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (projeto 1.pdf) em 03/09/2026 às 16:20.
03/09/2026 19:20:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MEMORIAL DESCRITIVO.pdf) em 03/09/2026 às 16:20.
03/09/2026 19:16:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DFD.pdf) em 03/09/2026 às 16:16.
03/09/2026 19:15:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ETP.pdf) em 03/09/2026 às 16:15.
03/09/2026 19:15:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA, CRONOGRAMA, MC.pdf) em 03/09/2026 às 16:15.
03/09/2026 19:15:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TR PROCESSO 6211-2024 PAV RUA CRISPIM BRAGA.pdf) em 03/09/2026 às 16:15.