Contratacao de Empresa Especializada para Executar Obra de Drenagem e Pavimentacao em Ruas Urbanas, no municipio de Mimoso do Sul, Estado do Espirito Santo, seguindo a ABNT NBR, com fornecimento de mao-de-obra e materiais, na forma estabelecida nas...
000004/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
WAYNE DE MELO PELAES
Autoridade Competente:
PAULO RENATO BARROS
Apoio:
BRUNO PELAES ARJONAS, LEONARDO BULUS GOMES BARBOSA LIMA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/08/2026 às 18:34
Inicio das Propostas
27/08/2026 às 19:00
Limite p/ Impugnações
09/10/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
09/10/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
14/10/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
14/10/2026 às 11:01
Documentos
CONCORRÊNCIA 004-2026.pdf
Tipo: Edital
27/08/2026-15:34:08
EDITAL CONCORRÊNCIA 004-2026 APÓS IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
28/09/2026-15:49:48
TR PROCESSO 5098-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2026-15:34:54
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO CE 004-26.pdf
Tipo: Documento Anexo
11/09/2026-17:45:12
TERMO DE REFERENCIA ATUALIZADO APÓS IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-15:50:12
CRONOGRAMA LOTE 1.pdf
Tipo: Cronograma
28/09/2026-15:50:34
CRONOGRAMA LOTE 2.pdf
Tipo: Cronograma
28/09/2026-15:50:47
CRONOGRAMA LOTE 3.pdf
Tipo: Cronograma
28/09/2026-15:51:00
PLANILHA LOTE 1.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-15:51:34
PLANILHA LOTE 2.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-15:51:49
PLANILHA LOTE 3.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-15:52:16
PROJETO LOTE 1 B.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:07:29
PROJETO LOTE 1 C.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:07:48
PROJETO LOTE 1A.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:08:11
PROJETO LOTE 2 A.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:13:44
PROJETO LOTE 2 B.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:19:00
PROJETO LOTE 2 C.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:19:20
PROJETO LOTE 3 A.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:19:43
PROJETO LOTE 3 B.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:20:10
RELATORIO FOTOGRAFICO 01.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:20:34
RELATORIO FOTOGRAFICO 02.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:20:48
RELATORIO FOTOGRAFICO 03.pdf
Tipo: Outros documentos
28/09/2026-16:21:07
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impug._CE0042026_Mimoso do Sul.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 1 RUA PROJETADA ( CONJUNTO RESIDENCIAL MORRO CLESOLINA FAUSTINO DA SILVA - MORRO DA PALHA)
Lote 2 - LOTE 2 RUA JOAO LONGATTI, RUA EDUARDO R. VIVAS, RUA MYRTES VALENTE (RUA DAS ACACIAS
Lote 3 - LOTE 3 RUA CEL. ANTONIO PEDRO, RUA MARCOS ANTONIO OGIONI
15/10/2026
15/10/2026 16:55:29 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
15/10/2026 16:46:37 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2026 01:41:08 | Sistema
A diligência do lote 0003 foi anexada ao processo.
15/10/2026 01:40:26 | Sistema
A diligência do lote 0002 foi anexada ao processo.
15/10/2026 01:34:53 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
15/10/2026 01:34:04 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
15/10/2026 01:21:08 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
14/10/2026
14/10/2026 17:26:17 | Sistema
Motivo: Prezados, solicito os documentos de habilitação e proposta readequada conforme exigência do edital.
14/10/2026 17:26:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0003. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/10/2026.
14/10/2026 17:26:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/10/2026.
14/10/2026 17:26:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 15/10/2026.
14/10/2026 17:23:10 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 15/10/2026.
14/10/2026 17:22:47 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 15/10/2026.
14/10/2026 17:22:27 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:22 do dia 15/10/2026.
14/10/2026 12:20:19 | F. REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA
Negociação Item 0001: Estamos no limite.
14/10/2026 11:49:43 | F. CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA
Negociação Item 0003: A empresa informa que mantem o valor do ultimo lance apresentado, por representar sua melhor condição comercial.
14/10/2026 11:49:11 | F. CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA
Negociação Item 0002: A empresa informa que mantem o valor do ultimo lance apresentado, por representar sua melhor condição comercial.
14/10/2026 11:42:46 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0003. O prazo é até às 10:42 do dia 14/10/2026.
14/10/2026 11:42:35 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 10:42 do dia 14/10/2026.
14/10/2026 11:42:22 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:42 do dia 14/10/2026.
14/10/2026 11:41:33 | Sistema
O lote 0003 teve como arrematante CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 69.000,0000.
14/10/2026 11:41:33 | Sistema
O lote 0002 teve como arrematante CONSTRUTORA MIMOPEDRA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 200.000,0000.
14/10/2026 11:41:33 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante REALIZA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 365.000,0000.
14/10/2026 11:40:16 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
14/10/2026 11:34:12 | Sistema
O lote 0003 foi encerrado.
14/10/2026 11:33:42 | Sistema
O lote 0002 foi encerrado.
14/10/2026 11:05:46 | Sistema
O lote 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2026 11:05:46 | Sistema
O lote 0003 foi aberto pelo agente de contratação.
14/10/2026 11:05:43 | Sistema
O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2026 11:05:43 | Sistema
O lote 0002 foi aberto pelo agente de contratação.
14/10/2026 11:05:42 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/10/2026 11:05:42 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/10/2026 11:05:32 | Agente de Contratação
Com base no artigo 56 da Lei nº 14.133/2021, damos início à fase de lances, na qual os licitantes poderão apresentar novas ofertas de forma sucessiva e decrescente. Lembro que os lances deverão estar em conformidade com os limites estabelecidos no edital e atender aos requisitos de vantajosidade e competitividade exigidos pela Lei. Os lances podem ser oferecidos agora, por meio da plataforma.
14/10/2026 11:05:03 | Agente de Contratação
Gostaria de destacar que, conforme a Lei nº 14.133/2021, estamos seguindo os princípios de transparência, competitividade e economicidade, garantindo uma seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública. Essa lei busca assegurar que todas as fases do processo sejam realizadas de forma pública e acessível, como está ocorrendo nesta sessão. Qualquer questionamento ou dúvida deve ser apresentado diretamente no chat, e será respondido conforme os dispositivos legais.
14/10/2026 11:03:57 | Agente de Contratação
Declaro aberta a sessão pública da Concorrência Pública 004/2026, conduzido em conformidade com as disposições da Lei nº 14.133/2021, que estabelece normas gerais sobre licitações e contratos administrativos. O objeto desta licitação encontra-se definido e detalhado no respectivo edital e seus anexos. Solicito a todos os licitantes que atentem rigorosamente às normas previstas na Lei nº 14.133/2021 e no edital, especialmente no que se refere aos prazos, condições de participação e requisitos de habilitação.
14/10/2026 11:03:08 | Agente de Contratação
Bom dia.
14/10/2026 11:03:01 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/10/2026 11:03:01 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/10/2026 11:03:01 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/10/2026 11:02:33 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
28/09/2026
28/09/2026 19:21:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATORIO FOTOGRAFICO 03.pdf) em 28/09/2026 às 16:21.
28/09/2026 19:20:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATORIO FOTOGRAFICO 02.pdf) em 28/09/2026 às 16:20.
28/09/2026 19:20:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RELATORIO FOTOGRAFICO 01.pdf) em 28/09/2026 às 16:20.
28/09/2026 19:20:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 3 B.pdf) em 28/09/2026 às 16:20.
28/09/2026 19:19:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 3 A.pdf) em 28/09/2026 às 16:19.
28/09/2026 19:19:20 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 2 C.pdf) em 28/09/2026 às 16:19.
28/09/2026 19:19:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 2 B.pdf) em 28/09/2026 às 16:19.
28/09/2026 19:13:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 2 A.pdf) em 28/09/2026 às 16:13.
28/09/2026 19:08:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 1A.pdf) em 28/09/2026 às 16:08.
28/09/2026 19:07:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PROJETO LOTE 1 C.pdf) em 28/09/2026 às 16:07.