RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS NO BAIRRO SANTA TEREZA E NA AVENIDA JOAO NARDOTO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES
000041/2026
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Pregoeiro:
RENATA ZANETE
Autoridade Competente:
FLAVIA BARBOSA MENDONÇA
Apoio:
GABRIELLA OLIVEIRA BONOMO, Josilayne Grigório de Azeredo, Luan Reis dos Santos, Mariana Caldeira dos Santos, Thainá Santos da Cruz
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/09/2026 às 11:26
Inicio das Propostas
03/09/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
23/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
23/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/09/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
25/09/2026 às 12:01
Documentos
PE 041.2026 RECAPEAMENTO B. SANTA TEREZA E AV. JOAO NADOTO - DESENVOL. URBANO(assinado).pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
ANALISE DE RISCO.pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
MEMORIAL DE CÁLCULO.pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
PROJETOS - AVENIDA JOÃO NARDOTO.pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
PROJETOS - SANTA TEREZA.pdf
Tipo: Edital
02/09/2026-17:21:25
PUBLICAÇÃO DIO.ES - PE 041.26.pdf
Tipo: Edital
03/09/2026-08:26:45
PE 041.2026 RECAPEAMENTO - DESENVOL. URBANO - retificação capa.pdf
Tipo: Edital
03/09/2026-15:32:45
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA A IMUGNAÇÃO - EXTREME.pdf
Tipo: Documento Anexo
10/09/2026-17:01:22
Julgamento da Impugnação - OF 1177 - Resposta a IMPUGNAÇÃO_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/09/2026-21:02:49
1. RELATÓRIO ANÁLISE - ENGENHARIA - PE 041.26 - DILIGÊNCIA.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2026-07:53:00
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Protocolo_Impugnacao_Edital_PE_041_2026_Sao_Mateus.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Impugnacao_PE_041_2026_Sao_Mateus_JB_Engenharia.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L RECAPEAMENTO ASFALTICO DE VIAS PUBLICAS NO BAIRRO SANTA TEREZA E NA AVENIDA JOAO NARDOTO, NO MUNICIPIO DE SAO MATEUS/ES
14/10/2026
14/10/2026 19:13:13 | Pregoeiro
Acuso o recebimento do documento encaminhado em atendimento a diligência requerida pelo Setor de Engenharia e informo que o mesmo está sendo encaminhado ao Setor de Engenharia da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano e Transportes, para a devida análise técnica e emissão de parecer com o resultado da devida análise. Tão logo o processo retorne ao Setor de Licitações com o competente relatório/parecer de análise, o mesmo será divulgado nos documentos da presente plataforma, momento em que daremos os demais andamentos, conforme o teor do relatório a ser encaminhado.
14/10/2026 15:38:13 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
13/10/2026
13/10/2026 18:51:38 | Sistema
Motivo: Prazo prorrogado por mais 01 (um) dia útil, mediante previsão em edital e solicitação fundamentada do licitante, passando a encerrar em 14/10/2026, às 17h00.
13/10/2026 18:51:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 14/10/2026.
13/10/2026 14:57:23 | F. REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADOR
Documentação Lote 0001: Boa tarde! Tendo em vista o feriado nacional de ontem e o feriado do dia da categoria da Construção Civil Pesada (SINDICOPES) que é hoje, solicitamos o adiamento por 01 (um) dia útil. Agradecemos antecipadamente.
13/10/2026 11:01:37 | Sistema
Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência encerra na data de hoje (13/10/2026), as 17h00.
13/10/2026 11:01:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/10/2026.
09/10/2026
09/10/2026 10:56:35 | Sistema
Motivo: Diligência complementar aberta, conforme determinado pelo Setor de Engenharia no relatório de análise encaminhado e anexado aos documentos da plataforma, na data de 09/10/26, determinando que seja atendido o que se requer no relatório. Prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil, encerrando-se em 13/10/26, as 17h00, em virtude do feriado nacional de 12/10/2026, podendo ser prorrogado por igual período mediante manifestação da licitante.
09/10/2026 10:56:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 13/10/2026.
09/10/2026 10:54:52 | Pregoeiro
Daremos prosseguimento então, abrindo a diligência correspondente, para que a licitante arrematante atenda ao determinado no relatório do Setor de Engenharia, responsável pelas análises na presente fase. Solicito acompanhamento dos participantes.
09/10/2026 10:54:01 | Pregoeiro
Informo que o Setor de Engenharia encaminhou e anexamos aos documentos da presente plataforma o relatório de análise dos documentos encaminhados pela arrematante, em atendimento a diligência anteriormente aberta. Assim, o Setor de Engenharia requereu a abertura de NOVA DILIGÊNCIA COMPLEMENTAR para que a licitante proceda com o que se requer no relatório, encaminhando os devidos esclarecimentos e demais documentos complementares requeridos.
09/10/2026 10:53:00 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (1. RELATÓRIO ANÁLISE - ENGENHARIA - PE 041.26 - DILIGÊNCIA.pdf) em 09/10/2026 às 07:53.
28/09/2026
28/09/2026 20:04:43 | Pregoeiro
Acuso o recebimento dos documentos encaminhados em atendimento a diligência competente da fase de julgamento de propostas e informo que os mesmos estão sendo encaminhados ao Setor de Engenharia da Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano e Transportes, para a devida análise técnica e emissão de parecer com o resultado da devida análise, conforme previsto em edital. Tão logo o processo retorne ao Setor de Licitações com o competente relatório/parecer de análise, o mesmo será divulgado nos documentos da presente plataforma, momento em que daremos os demais andamentos, conforme o teor do relatório a ser encaminhado.
28/09/2026 19:08:33 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/09/2026 11:42:47 | Sistema
Motivo: Reitero que o prazo para atendimento a diligência e preenchimento da proposta readequada encerra-se na data de hoje, 28/09/26, as 17h00.
28/09/2026 11:42:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2026.
25/09/2026
25/09/2026 12:54:09 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2026.
25/09/2026 12:53:57 | Sistema
Motivo: Solicito a empresa arrematante o envio da proposta de preços unitários e total readequada, conforme valor finalizado na etapa de lances, assim como seu lançamento no campo próprio da plataforma, ressaltando que o valor readequado lançado na plataforma devem ser os mesmo do arquivo a ser encaminhado; o envio também do cronograma físico financeiro e demais documentos técnicos complementares necessários (memória de cálculo, BDI e outros que se fizerem necessários), incluindo a COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS. O prazo para atendimento é de até 01 (um) dia útil, considerando os documentos complementares, como as composições de custos, conforme item 6.12 do edital. Registro também que a presente diligência é pertinente a fase de análise e julgamento da proposta de preços, que será submetido a análise técnica do Setor de Engenharia, que possui a adequada expertise para a análise cabível ao presente caso.
25/09/2026 12:53:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 28/09/2026.
25/09/2026 12:51:20 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante REIS MAGOS CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 1.949.999,00.
25/09/2026 12:50:57 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
25/09/2026 12:50:57 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.949.999,00.
25/09/2026 12:48:13 | Sistema
A Empresa 10 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 25/09/2026 às 09:53:13.
25/09/2026 12:48:13 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
25/09/2026 12:04:42 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/09/2026 12:04:42 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
25/09/2026 12:04:18 | Pregoeiro
Cumprimento a todos os participantes, registro que a fase de disputa será aberta nesse instante, conforme registrado na plataforma e publicado nos meios legais. Ao final da disputa, abriremos a competente diligência para envio de documentação, conforme previsto no edital pela Secretaria Mun. de Desenvolvimento Urbano e Transportes, responsável pelo edital e seus anexos.
25/09/2026 12:03:36 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/09/2026 12:03:36 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/09/2026 12:03:36 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/09/2026 12:03:30 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
23/09/2026
23/09/2026 20:09:09 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (OF 1177 - Resposta a IMPUGNAÇÃO_assinado.pdf) em 23/09/2026 às 17:09.
15/09/2026
15/09/2026 11:46:18 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (RESPOSTA A IMUGNAÇÃO - EXTREME.pdf) em 15/09/2026 às 08:46.
03/09/2026
03/09/2026 18:32:45 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (PE 041.2026 RECAPEAMENTO - DESENVOL. URBANO - retificação capa.pdf) em 03/09/2026 às 15:32.