Contratação de empresa para realização de obra de revitalização da Ruas das Palmeiras, tornando-a uma rua de lazer, além de comercial.
013/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Alexandra de Oliveira Vinco
Autoridade Competente:
DALTON PERIM
Apoio:
LUANA DA SILVA FABRE DE MELO, VAUNEIDI MARIA PETERLE CARDOSO
Origem dos Recursos:
-
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/07/2026 às 17:00
Inicio das Propostas
28/07/2026 às 11:00
Limite p/ Impugnações
11/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
11/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
13/08/2026 às 15:30
Abertura das Propostas
13/08/2026 às 16:00
Documentos
EDITAL 13.pdf
Tipo: Edital
27/07/2026-14:00:13
ANEXO I CONC 13.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-14:00:51
ABERTURA CE 000013 2026.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-14:01:09
PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS CONCORRENCIA 13.rar
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-14:02:22
PARECER TÉCNICO CONCORRENCIA 13.pdf
Tipo: Outros documentos
19/08/2026-14:34:55
RESULTADO CONCORRENCIA 13 AMUNES.pdf
Tipo: Outros documentos
24/08/2026-11:38:40
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - G L O B A L
24/08/2026
24/08/2026 14:38:40 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (RESULTADO CONCORRENCIA 13 AMUNES.pdf) em 24/08/2026 às 11:38.
19/08/2026
19/08/2026 18:59:10 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por DALTON PERIM.
19/08/2026 18:59:03 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por DALTON PERIM.
19/08/2026 18:39:47 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
19/08/2026 18:08:56 | Agente de Contratação
Foi aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso referente ao julgamento de Habilitação.
19/08/2026 18:08:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2026 às 15:38.
19/08/2026 18:08:24 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
19/08/2026 18:08:20 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor JPR CONSTRUTORA LTDA.
19/08/2026 17:35:52 | Agente de Contratação
Foi aberto o prazo de 30 minutos para intenção de Recurso referente ao julgamento das propostas.
19/08/2026 17:35:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 19/08/2026 às 15:05.
19/08/2026 17:35:28 | Sistema
O fornecedor JPR CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
19/08/2026 17:35:17 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
19/08/2026 17:34:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO CONCORRENCIA 13.pdf) em 19/08/2026 às 14:34.
19/08/2026 17:33:34 | Agente de Contratação
Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência.
18/08/2026
18/08/2026 17:21:17 | Agente de Contratação
Peço que acessem o portal para ciência dos atos.
18/08/2026 17:21:12 | Agente de Contratação
Boa tarde! retornaremos aos trabalhos desta Concorrência amanhã dia 19/08/2026 ás 14:30h.
17/08/2026
17/08/2026 20:04:22 | Sistema
Motivo: Empresa apresentou a diligência.
17/08/2026 20:04:22 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor JPR CONSTRUTORA LTDA no lote 0001.
17/08/2026 18:12:43 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
17/08/2026 17:51:45 | Sistema
Motivo: A Agente de contratação com fulcro no Acórdão 1211/2021 Plenário, o Tribunal de Contas da União, abre diligência para a empresa apresentar 11.4.3.1 II Inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual válido, com data válida no ato da convocação para apresentação de Habilitação ou seja data de 13/08/2026.
17/08/2026 17:51:45 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 17/08/2026.
14/08/2026
14/08/2026 18:30:50 | Agente de Contratação
A documentação técnica foi enviada ao setor de engenharia para análise.
14/08/2026 17:39:36 | Agente de Contratação
Boa tarde! passaremos a análise da documentação apresentada.
14/08/2026 16:04:11 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
14/08/2026 14:49:09 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
13/08/2026
13/08/2026 17:07:21 | Agente de Contratação
Em caso de dúvidas sobre a documentação, entrar em contato antes do fim do prazo da Proposta Definitiva.
13/08/2026 17:07:12 | Agente de Contratação
ATENÇÃO para a validade dos documentos que serão enviados.
13/08/2026 17:07:06 | Agente de Contratação
Informamos que no momento de enviar a proposta readequada o arquivo deve ser anexado ANTES da digitação do valor no sistema.
13/08/2026 17:06:55 | Agente de Contratação
Ressalto que é imprescindível que a empresa envie a proposta comercial readequada tanto digitada no sistema, quanto ter seu ARQUIVO anexado (conforme modelo disposto no Anexo I do Edital).
13/08/2026 17:06:44 | Agente de Contratação
Foi aberto o prazo de 24 horas para Envio da Proposta Definitiva e Documentos de Habilitação, conforme item 11.1.1.do edital.
13/08/2026 17:05:35 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 14/08/2026.
13/08/2026 17:05:07 | Sistema
Motivo: Empresa respondeu a negociação.
13/08/2026 17:05:07 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o lote 0001.
13/08/2026 16:29:16 | F. JPR CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Esta é a melhor proposta que podemos ofertar
13/08/2026 16:27:16 | Sistema
Motivo: SENHOR LICITANTE: COM INTUITO DE ALCANÇAR PREÇO MAIS VANTAJOSO PARA A ADMINISTRAÇÃO, SOLICITO NOVAMENTE ANÁLISE, POR PARTE DA EMPRESA CLASSIFICADA EM 1º LUGAR, ACERCA DA POSSIBILIDADE DE REDUZIR O VALOR DO ÚLTIMO LANCE OFERTADO.
13/08/2026 16:27:16 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:27 do dia 13/08/2026.
13/08/2026 16:26:54 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante JPR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 902.000,00.
13/08/2026 16:25:51 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
13/08/2026 16:05:42 | Agente de Contratação
O lote já foi aberto para lances. Boa Sorte a todos!
13/08/2026 16:05:33 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
13/08/2026 16:05:33 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
13/08/2026 16:05:11 | Agente de Contratação
Peço que prestem atenção a TODAS as Condições previstas no Edital desta Concorrência especialmente quanto à documentação de habilitação e a proposta ajustada ao lance final.
13/08/2026 16:05:04 | Agente de Contratação
Caberá à licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico até sua efetiva homologação, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer atos ou mensagens emitidas pela Agente de contratação ou pelo sistema ou de sua desconexão. Importante que os senhores acessem o sistema ao menos uma vez ao dia pela manhã e outra à tarde, para ciência das notificações e informações da Agente de Contratação.
13/08/2026 16:04:51 | Agente de Contratação
SENHORES LICITANTES, Boa tarde !!Estamos dando inicio a sessão desta Concorrência. Nesta oportunidade e a título de colaboração farei alguns avisos: Todos os senhores, ao participarem de licitações promovidas pelos entes da Administração Pública firmam termo de que conhecem as disposições contidas nos editais que participam. Declarar que possuem condições de participação sem tê-las, pode acarretar proposta de sanção. Por esse motivo, solicito que encarem o processo licitatório com seriedade e atenção.
13/08/2026 16:04:40 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
13/08/2026 16:04:40 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 2.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
13/08/2026 16:04:40 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
13/08/2026 16:04:40 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
13/08/2026 16:03:48 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
27/07/2026
27/07/2026 17:02:22 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA, CRONOGRAMA E OUTROS CONCORRENCIA 13.rar) em 27/07/2026 às 14:02.