Contratação de Empresa de Engenharia Especializada para execução da Construção de uma Praça no Residencial Prado em Senador Canedo, incluso o fornecimento de mão de obra, materiais, equipamentos e veículos, atendendo as necessidades da Secretaria...
15/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Jacqueline Silva Campos
Autoridade Competente:
FERNANDO FERNANDES MARINHO
Apoio:
Alice Araujo de Oliveira, GILVAN TEIXEIRA SIQUEIRA, Paulo Henrique Campos Mariano, Rafaela dos Santos Dourado
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Interna:
DECRETO N°036/2024 - CONTRATAÇÕES DIRETAS - DECRETO N° 37/2024 - PROCESSO LICITATORIO - DECRETO N° 038/2024 - REGISTRO DE PREÇOS
Datas
Data de Publicação
07/07/2026 às 12:47
Inicio das Propostas
07/07/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
18/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/07/2026 às 11:30
Abertura das Propostas
22/07/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL_015_2026_CONSTRUÇÃO PRAÇA RESIDENCIAL PRADO_Assinado.pdf
Tipo: Edital
27/05/2026-10:11:50
EDITAL_015_2026_CONSTRUÇÃO PRAÇA RESIDENCIAL PRADO - REPUBLICAÇÃO_Assinado.pdf
Tipo: Edital
17/06/2026-10:26:51
EDITAL_015_2026_CONSTRUÇÃO PRAÇA RESIDENCIAL PRADO - REPUBLICAÇÃO 2_Assinado.pdf
Tipo: Edital
07/07/2026-09:42:03
EDITAL_015_2026_CONSTRUÇÃO PRAÇA RESIDENCIAL PRADO - REPUBLICAÇÃO 2_Assinado.pdf
Tipo: Edital
07/07/2026-09:45:55
AVISO DE LICITAÇÃO E PUBLICAÇÕES - CC 015-2026 - CONSTRUÇÃO PRAÇA RESIDENCIAL PRADO_Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-10:13:02
BDI_Praca_Residencial_Prado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-10:13:58
Cronograma_Praca_Residencial_Prado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-10:14:16
Memorial_de_Calculo_Praca_Residencial_Prado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-10:14:31
Projeto_Arquitetonico_PRACA_PRADO_R2_08_12_Prancha_padrao_A1.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-10:15:01
Orcamento_Praca_Residencial_Prado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-14:10:37
Orcamento_Praca_Residencial_Prado.pdf
Tipo: Outros documentos
27/05/2026-14:18:47
Resposta de Esclarecimento - Praça Residencial Prado 2026.xlsx
Tipo: Documento Anexo
08/06/2026-09:38:22
Resposta de Esclarecimento - Praça Residencial Prado 2026.xlsx
Tipo: Documento Anexo
08/06/2026-09:38:22
Praça Residencial Prado 2026.xlsx
Tipo: Outros documentos
08/06/2026-09:40:22
Julgamento da Impugnação - Termo de Suspensão - Concorrência Eletrônica nº 15.2026_Assinada.pdf
Tipo: Documento Anexo
08/06/2026-11:18:43
Termo de Suspensão - Concorrência Eletrônica nº 15.2026_Assinada.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
12/06/2026-08:21:47
AVISO DE SUSPENSÃO, PUBLICAÇÕES E TERMO DE SUSPENSÃO_Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
15/06/2026-09:41:29
AVISO DE REPUBLICAÇÃO E PUBLICAÇÕES -CC-015-2026_Assinado.pdf
Tipo: Aviso de reinício
17/06/2026-10:20:52
AVISO DE REPUBLICAÇÃO E PUBLICAÇÕES -CC-015-2026_Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
17/06/2026-10:25:25
Praca_Residencial_Prado_2026_ATUALIZADA.pdf
Tipo: Outros documentos
17/06/2026-10:28:17
Praca_Residencial_Prado_2026_ATUALIZADA.xlsx
Tipo: Outros documentos
17/06/2026-10:29:14
Julgamento da Impugnação - AVISO DE REPUBLICAÇÃO 2 E PUBLICAÇÕES-CC-015-2026_Assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/06/2026-17:42:38
AVISO DE SUSPENSÃO 2 E PUBLICAÇÕES -CC-015-2026_Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/06/2026-09:54:36
AVISO DE REPUBLICAÇÃO 2 E PUBLICAÇÕES-CC-015-2026_Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2026-09:37:21
BDI_Praca_Residencial_Prado_ATT.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2026-09:40:45
Cronograma_Praca_Residencial_Prado_ATT.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2026-09:41:03
Memorial_de_Calculo_Praca_Residencial_Prado_ATT.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2026-09:41:22
Orcamento_Praca_Residencial_Prado_2026.pdf
Tipo: Outros documentos
07/07/2026-09:41:40
Julgamento da Impugnação - AVISO DE REPUBLICAÇÃO 2 E PUBLICAÇÕES-CC-015-2026_Assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
10/07/2026-15:59:42
Parecer Técnico - Concorrência Eletrônica nº 15.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
20/08/2026-14:18:00
TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO_Assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
05/11/2026-11:58:34
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PEDIDO IMPUGNAÇÃO CO 015.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CO 015-26.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - 3º PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO - CO 015-26.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - RM CONSTRUCAO LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - ANTERA CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONTRATACAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DA CONSTRUCAO DE UMA PRACA NO RESIDENCIAL PRADO EM SENADOR CANEDO
05/11/2026
05/11/2026 14:58:34 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO_Assinado.pdf) em 05/11/2026 às 11:58.
15/10/2026
15/10/2026 17:51:47 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por FERNANDO FERNANDES MARINHO.
15/10/2026 17:51:39 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por FERNANDO FERNANDES MARINHO.
13/10/2026
13/10/2026 11:17:13 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
13/10/2026 11:16:50 | Sistema
Justificativa: Conforme decisão anexa
13/10/2026 11:16:50 | Sistema
FERNANDO FERNANDES MARINHO decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por RM CONSTRUCAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
13/10/2026 11:00:14 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
28/09/2026
28/09/2026 13:48:37 | Sistema
O fornecedor ANTERA CONSTRUTORA LTDA - DEMAIS enviou contrarrazão para o lote 0001.
18/09/2026
18/09/2026 17:52:58 | Sistema
O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
18/09/2026 17:27:44 | Agente de Contratação
Atenciosamente.
18/09/2026 17:27:39 | Agente de Contratação
Dessa forma, aguarda-se a apresentação da peça recursal dentro do prazo estipulado, recomendando-se o acompanhamento dos atos inerentes ao certame.
18/09/2026 17:27:31 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 23/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 28/09/2026 às 23:59.
18/09/2026 17:26:51 | Agente de Contratação
Considerando a manifestação de intenção recursal, declara-se aberto o prazo para a devida apresentação da peça recursal, nos termos e condições estabelecidos.
18/09/2026 16:50:03 | Sistema
O fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/09/2026 16:36:31 | Sistema
O fornecedor PROENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/09/2026 16:35:42 | Sistema
O fornecedor PROENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/09/2026 16:35:23 | Sistema
O fornecedor PROENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
18/09/2026 16:32:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/09/2026 às 14:05.
18/09/2026 16:32:21 | Agente de Contratação
Sendo assim, promoverei a abertura do prazo de 30 (trinta) minutos para registro de eventual intenção recursal à fase de habilitação.
18/09/2026 16:31:43 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
18/09/2026 16:31:33 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ANTERA CONSTRUTORA LTDA.
18/09/2026 16:30:37 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores! Neste momento damos continuidade à sessão dos autos da Concorrência Eletrônica nº 15/2026.
15/09/2026
15/09/2026 13:11:02 | Agente de Contratação
COMUNICADO DE REABERTURA DE SESSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 15/2026 A Agente de Contratação do Município de Senador Canedo, no exercício de suas atribuições legais, comunica a REABERTURA DE SESSÃO com o objetivo de dar prosseguimento aos procedimentos relacionados ao certame em epígrafe, ficando agendada sessão de continuidade para o dia 18 de setembro de 2026 (Sexta-feira) às 13:30 horas.
24/08/2026
24/08/2026 19:21:38 | Agente de Contratação
Não deixem de acompanhar os atos inerentes ao certame!
24/08/2026 19:21:19 | Agente de Contratação
Realizada as devidas análises da documentação encaminhada agendada reabertura de sessão com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, no chat e por mensagens através do portal de compras públicas.
24/08/2026 19:21:05 | Agente de Contratação
Prezados, SUSPENDO neste momento a sessão para realizar análise dos documentos referente à habilitação da empresa.
24/08/2026 18:41:01 | Sistema
O fornecedor PROENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
24/08/2026 18:27:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/08/2026 às 16:00.
24/08/2026 18:23:05 | Agente de Contratação
Diante do exposto, e em ato contínuo, abrirei prazo de 30 (trinta) minutos para a apresentação de eventuais intenções recursais em relação à CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS.
24/08/2026 18:22:05 | Sistema
O fornecedor ANTERA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
24/08/2026 18:21:52 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
24/08/2026 18:15:10 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
24/08/2026 18:09:00 | Agente de Contratação
Ainda no aguardo
24/08/2026 13:25:08 | Agente de Contratação
À proposta readequada solicitada faz referência somente ao sistema, ou seja, à empresa vencedora deverá informar, em campo próprio, o valor da proposta readequada. Ressalto que já foi devidamente encaminhado à proposta em arquivo, a qual já consta devidamente publicada aqui no Portal.
24/08/2026 13:24:03 | Agente de Contratação
Prazo dilatado conforme solicitado via e-mail
24/08/2026 13:22:57 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 24/08/2026.
24/08/2026 12:43:18 | Agente de Contratação
Ressalto que a proposta readequada solicitada trata-se da proposta no sistema, uma vez que a empresa já encaminhou através do e-mail as planilhas de composição conforme exigido no inicio da sessão.
24/08/2026 12:42:35 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 24/08/2026.
24/08/2026 12:35:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
24/08/2026 12:01:21 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA foi definida pelo agente de contratação para 24/08/2026 às 09:30, encerrando às 09:35:00.
24/08/2026 12:01:07 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes! Neste momento daremos continuidade a sessão dos autos da Concorrência Eletrônica nº 15/2026, a sessão foi aberta basicamente para realizarmos o desempate devido a Lei Complementar nº 123, de 2006.
20/08/2026
20/08/2026 17:21:00 | Agente de Contratação
COMUNICADO DE REABERTURA DE SESSÃO CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N° 15/2026 A Agente de Contratação do Município de Senador Canedo, no exercício de suas atribuições legais, comunica a REABERTURA DE SESSÃO com o objetivo de dar prosseguimento aos procedimentos relacionados ao certame em epígrafe, ficando agendada sessão de continuidade para o dia 24 de agosto de 2026 (Segunda-feira) às 09 horas.
20/08/2026 17:19:04 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor RM CONSTRUCAO LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
20/08/2026 17:19:04 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ANTERA CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 970.000,00.
20/08/2026 17:19:04 | Sistema
Motivo: Transcorrido o prazo estipulado para a apresentação das Planilhas de Composição de Custos e Formação de Preços conforme moldes do Edital, a empresa nada apresentou.
20/08/2026 17:19:04 | Sistema
O fornecedor CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
20/08/2026 17:18:22 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CARVALHO SOUZA ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 969.900,00.
20/08/2026 17:18:22 | Sistema
Motivo: A empresa deixou de apresentar o Prova de regularidade perante a Fazenda Federal, mediante apresentação de Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União. Deixou de apresentar Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; Apresentou Certidão negativa de falência, recuperação judicial ou extrajudicial expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, dentro do prazo de validade previsto no próprio documento irregular.
20/08/2026 17:18:22 | Sistema
O fornecedor PROENGE SANEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
20/08/2026 17:18:00 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico - Concorrência Eletrônica nº 15.2026.pdf) em 20/08/2026 às 14:18.