CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS RURAIS NO MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS, TRANSPORTE E DEMAIS INSUMOS NECESSÁRIOS À COMPLETA...
11/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Bruno Alessandro costa
Autoridade Competente:
CELIO ELIAS PIRES
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
31/08/2026 às 14:18
Inicio das Propostas
01/09/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
12/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
12/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/09/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
16/09/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL_205_CONSOLIDADO.pdf
Tipo: Edital
31/08/2026-11:18:07
PAVIMENTAÇÃO DE VIAS RURAIS - 2026 - REV001 - ENTRADA COQUEIROS E ATERRO.xls
Tipo: Cronograma
31/08/2026-11:18:41
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - PIOTOR CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 1
25/09/2026
25/09/2026 13:20:33 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por CELIO ELIAS PIRES.
25/09/2026 13:20:12 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por CELIO ELIAS PIRES.
25/09/2026 13:19:40 | Sistema
Justificativa: indeferido
25/09/2026 13:19:40 | Sistema
CELIO ELIAS PIRES decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por PIOTOR CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
25/09/2026 11:10:33 | Autoridade Competente
Ontem foi feito o julgamento e hoje as 10 horas será publicado
25/09/2026 11:10:12 | Autoridade Competente
BOm dia senhores
24/09/2026
24/09/2026 12:36:10 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/09/2026 12:36:03 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
21/09/2026
21/09/2026 19:42:11 | Presidente da Comissão
o julgamento do recurso sera no dia 24/09/2026 as 09:00 horas
21/09/2026 17:42:28 | Sistema
O fornecedor ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
17/09/2026
17/09/2026 18:24:45 | Sistema
O fornecedor PIOTOR CONSTRUCOES LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
16/09/2026
16/09/2026 17:20:09 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo presidente de comissão para 21/09/2026 às 06:00, com limite de contrarrazão para 24/09/2026 às 06:00.
16/09/2026 17:14:48 | Presidente da Comissão
fornecedor PIOTOR CONSTRUCOES LTDA - ME, pode declarar quantas vezes achar necessário, porém caso não saiba apenas uma intenção de recurso e suficiente, a unica exigência e que o recurso seja apresentado e que seja fundamentado caso contrario será instaurado processo disciplinar
16/09/2026 17:11:04 | Sistema
O fornecedor PIOTOR CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/09/2026 17:08:51 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/09/2026 às 14:18.
16/09/2026 17:08:41 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/09/2026 17:08:38 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA.
16/09/2026 16:58:56 | Presidente da Comissão
O presente aviso serve para todas as empresa sanções que serão aplicadas são as descritas na lei 14.133, bem como 10% de multa referente ao valor do processo e pelo prejuízo causado pelo atraso no processo
16/09/2026 16:56:37 | Presidente da Comissão
que conste em ata esse aviso
16/09/2026 16:55:10 | Presidente da Comissão
fornecedor PIOTOR CONSTRUCOES LTDA - ME, seu recurso foi deferido, contudo, se eu verificar que este tem apenas carater protelatório , irei instaurar procedimento disciplinar para apuração de má fé
16/09/2026 16:52:24 | Sistema
O fornecedor PIOTOR CONSTRUCOES LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
16/09/2026 16:50:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/09/2026 às 14:00.
16/09/2026 16:50:33 | Sistema
O fornecedor ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
16/09/2026 16:50:16 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
16/09/2026 16:49:36 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
16/09/2026 16:47:07 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:47 do dia 16/09/2026.
16/09/2026 16:32:38 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
16/09/2026 14:41:50 | Sistema
Motivo: fica prorrogada a diligencia para o envio da documentação
16/09/2026 14:41:50 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:45 do dia 16/09/2026.
16/09/2026 14:16:14 | Presidente da Comissão
F. ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA, assim que encerrar a diligencia se necessário com base no formalismo moderado prorrogarei a diligencia
16/09/2026 14:14:37 | F. ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Lote 0001: Bom dia prezados! Solicito a prorrogação do prazo para envio da documentação por igual período, para que tenhamos tempo hábil para a conferência de toda documentação apresentada.
16/09/2026 13:04:33 | Presidente da Comissão
Obrigado pela compreensão
16/09/2026 13:03:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 16/09/2026.
16/09/2026 13:03:00 | Presidente da Comissão
devido a um erro o de digitação o prazo para envio da documentação e de ate 11:40, que são as 2 horas de diligencia do edital
16/09/2026 12:39:59 | Sistema
Motivo: fica aberta a diligencia para o envio da proposta readequada e documentos de habilitação segundo edital
16/09/2026 12:39:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:40 do dia 16/09/2026.
16/09/2026 12:37:47 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ALVARENGA EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 2.533.500,0000.
16/09/2026 12:37:47 | Sistema
Motivo: fornecedor cadastrou a proposta errada
16/09/2026 12:37:47 | Sistema
O fornecedor TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
16/09/2026 12:37:16 | Sistema
Motivo: fornecedor errou na momento de cadastrar a proposta
16/09/2026 12:37:16 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA no lote 0001.
16/09/2026 12:36:09 | F. TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA
Documentação Lote 0001: Senhor(a) Pregoeiro(a), Após conferência da proposta cadastrada, verificamos a ocorrência de um erro material de digitação no preenchimento da proposta, que compromete o valor/informação apresentada. Diante do ocorrido, solicitamos, por gentileza, a desclassificação da proposta desta licitante, a fim de evitar qualquer prejuízo ao regular andamento do certame. Pedimos desculpas pelo ocorrido e agradecemos a compreensão.
16/09/2026 12:32:40 | Sistema
Motivo: fica aberta a diligencia para o envio da proposta readequada documentos de habilitação e comprovação da exequibilidade segundo edital
16/09/2026 12:32:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:32 do dia 16/09/2026.
16/09/2026 12:30:45 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante TOTAL PAV CONSTRUCAO E LOCACAO LTDA - DEMAIS com lance de R$ 1.378.000,0000.
16/09/2026 12:30:10 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
16/09/2026 12:07:16 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
16/09/2026 12:07:16 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
16/09/2026 12:07:13 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
16/09/2026 12:07:13 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.