Contratação de empresa de engenharia e/ou arquitetura e urbanismo para construção, com fornecimento de materiais, de Habitações de Interesse Social (HIS) por meio do programa “Nosso Lar para Curvelo” que visa atender a população em situação de...
002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Euller Henrique Gonçalves
Autoridade Competente:
VITOR AUGUSTO ASSIS BARCELOS
Apoio:
Ariel Gonçalves Diniz, Ariele da Silva Trindade, Elaine Rodrigues Montalvão, Eliana Amorim Pinto Silva, Gilvânia Amâncio de Oliveira, Ítalo Augusto Oliveira Souza
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
24/06/2026 às 17:44
Inicio das Propostas
24/06/2026 às 18:00
Limite p/ Impugnações
04/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/07/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
08/07/2026 às 12:00
Documentos
1 EDITAL - CONC 002-2026 - NOSSO LAR _PARTE 1.pdf
Tipo: Edital
24/06/2026-14:41:19
1 EDITAL - CONC 002-2026 - NOSSO LAR _PARTE 2.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-14:41:49
1 EDITAL - CONC 002-2026 - NOSSO LAR _PARTE 3.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-14:42:14
2 MINUTA DE CONTRATO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:09:56
3 Estudo_Tecnico_Preliminar.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:10:36
4 Mapa_de_Risco.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:11:01
5 Termo_de_Referencia.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:11:18
6 MEMORIAL_DESCRITIVO_NOSSO_LAR_REV_3_assinado__2_.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:11:42
7 ART.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:11:53
8 Parque 1 - PLAN ORÇ, CRONOGRAMA, PROJETOS.zip
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:12:13
9 Parque 2 - PLAN ORÇ, CRONOGRAMA, PROJETOS.zip
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:12:30
10 Parque 3 - PLAN ORÇ, CRONOGRAMA, PROJETOS.zip
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:12:45
11 Céu Azul 1 - PLAN ORÇ, CRONOGRAMA, PROJETOS.zip
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:13:18
12 Aeroporto 1 - PLAN ORÇ, CRONOGRAMA, PROJETOS.zip
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:13:40
13 Céu Azul 2 - PLAN ORÇ, CRONOGRAMA, PROJETOS.zip
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:14:01
14 COMPOSICAO_BDI___NOSSO_LAR_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:14:19
15 RELATORIO FOTOGRAFICO MODELO - LOCAL DE OBRA- SANTA RITA.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:14:39
SEI_0153162_Aviso_3.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
16/07/2026-10:56:18
AMM.pdf
Tipo: Outros documentos
17/07/2026-08:55:39
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 01 - PARQUE DOS PRÍNCIPES - 1
Lote 2 - LOTE 02 - PARQUE DOS PRÍNCIPES - 2
Lote 3 - LOTE 03 - PARQUE DOS PRÍNCIPES - 3
Lote 4 - LOTE 04 - CÉU AZUL 1
Lote 5 - LOTE 05 - AEROPORTO
Lote 6 - LOTE 06 - CÉU AZUL 2
17/07/2026
17/07/2026 11:55:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (AMM.pdf) em 17/07/2026 às 08:55.
16/07/2026
16/07/2026 13:56:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (SEI_0153162_Aviso_3.pdf) em 16/07/2026 às 10:56.
16/07/2026 13:19:12 | Agente de Contratação
Assim, fica a sessão suspensa para instrução processual e encaminhamento dos autos à Controladoria do Município, ficando todos os licitantes desde já intimados de que a retomada da sessão será oportunamente comunicada pelo sistema, com antecedência mínima, nos termos do edital.
16/07/2026 13:18:57 | Agente de Contratação
A diligência é determinada com fundamento no art. 64 da Lei Federal nº 14.133/2021, bem como no art. 69, `PAR` 3º, da mesma Lei, sem prejuízo das demais análises técnica, jurídica e administrativa pertinentes.
16/07/2026 13:18:40 | Agente de Contratação
A medida tem por finalidade encaminhar os autos à Controladoria do Município, Secretaria Municipal de Fazenda e Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos para análise e manifestação quanto à capacidade operacional e econômico-financeira das empresas participantes, especialmente daquelas provisoriamente classificadas/arrematantes, considerando os documentos apresentados, os valores envolvidos e a possível repercussão na futura execução contratual.
16/07/2026 13:17:49 | Agente de Contratação
Considerando a participação das empresas licitantes e os valores arrematados no presente certame, bem como a necessidade de resguardar a adequada execução contratual do objeto, este Agente de Contratação determina a suspensão da sessão para realização de diligência complementar.
16/07/2026 13:16:28 | Agente de Contratação
Informo aos licitantes a necessidade de diligência complementar.
16/07/2026 12:04:40 | Agente de Contratação
Declaro reaberta a presente sessão pública.
16/07/2026 12:03:55 | Agente de Contratação
Bom dia prezados licitantes.
14/07/2026
14/07/2026 12:40:39 | Agente de Contratação
Ficam desde já todos os licitantes intimados.
14/07/2026 12:40:31 | Agente de Contratação
Fica desde já a sessão suspensa com agendamento para ser retomada no dia 16/07/2026 às 09:00.
14/07/2026 12:40:21 | Agente de Contratação
Nestes termos, fica a sessão suspensa novamente para que finalize a etapa interna de análise das propostas.
14/07/2026 12:39:54 | Agente de Contratação
Sendo que, no presente momento não há manifestação técnica para julgamento final.
14/07/2026 12:39:23 | Agente de Contratação
Informo que o período suspenso não foi suficiente para análise final dos documentos e instrução processual.
14/07/2026 12:01:19 | Agente de Contratação
Declaro esta sessão reaberta.
14/07/2026 12:00:36 | Agente de Contratação
Bom dia prezados licitantes.
10/07/2026
10/07/2026 16:45:50 | Agente de Contratação
Ficam desde já todos os licitantes intimados.
10/07/2026 16:45:41 | Agente de Contratação
Fica desde já a sessão suspensa com agendamento para ser retomada no dia 14/07/2026 às 09:00.
10/07/2026 16:45:00 | Agente de Contratação
Após recebida a análise, será dada publicidade do julgamento das propostas.
10/07/2026 16:44:42 | Agente de Contratação
Será realizada a instrução processual e todas as propostas encaminhadas a unidade técnica de engenharia para análise e manifestação.
10/07/2026 16:44:15 | Agente de Contratação
Propostas recebidas.
10/07/2026 15:04:20 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
10/07/2026 13:12:07 | Agente de Contratação
Subitem 9.2: O Licitante vencedor será convocado para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, a ser definido pelo(a) Agente de Contratação/Comissão, a apresentar via sistema, juntamente à proposta reajustada conforme item 5.10 do Edital, a planilha com indicação dos quantitativos e dos custos unitários (Planilha de Serviços/Orçamentos), detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-Financeiro, seguindo o(s) modelo(s) elaborado(s) pela Administração, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
10/07/2026 13:11:53 | Agente de Contratação
AGUARDAMOS O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA NOS TERMOS DO SUBITEM 9.2 DO EDITAL. A SABER:
10/07/2026 13:11:11 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/07/2026.
10/07/2026 13:10:40 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 10/07/2026.
10/07/2026 13:09:07 | Sistema
O lote 0003 tem como novo arrematante CLOLDY & COUTO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E INCORPORACOES LTDA com lance de R$ 2.378.000,00.
10/07/2026 13:09:07 | Sistema
Motivo: A empresa não atendeu ao subitem 9.2 do edital, não enviou no prazo estipulado pelo Agente de Contratação sua proposta comercial. Tampouco justificou ou solicitou tempestivamente a prorrogação de prazo.
10/07/2026 13:09:07 | Sistema
O fornecedor WRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
10/07/2026 12:59:49 | Agente de Contratação
Conforme subitem 9.9 do edital: A recusa injustificada do Licitante vencedor em encaminhar a proposta final formalizada e os demais documentos mencionados no item 9.2 será considerada infração administrativa, podendo ser punida na força prevista neste Edital.
10/07/2026 12:56:19 | Agente de Contratação
Tampouco, justificou o não envio, nem solicitou tempestivamente prorrogação de prazo com justificativa plausível.
10/07/2026 12:53:09 | Agente de Contratação
Após recebimentos das propostas e encerramento do prazo, verificou-se que a empresa WRC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA arremtante do LOTE 03 não enviou sua proposta conforme convocação deste Agente de Contratação.
10/07/2026 12:51:34 | Agente de Contratação
BOM DIA PREZADOS LICITANTES.
08/07/2026
08/07/2026 15:37:51 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
08/07/2026 15:37:01 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/07/2026 15:04:19 | Sistema
O lote 0006 recebeu uma nova proposta readequada.
08/07/2026 15:03:34 | Sistema
O lote 0005 recebeu uma nova proposta readequada.
08/07/2026 15:02:34 | Sistema
O lote 0004 recebeu uma nova proposta readequada.
08/07/2026 13:22:50 | Agente de Contratação
Subitem 9.2: O Licitante vencedor será convocado para, em prazo não inferior a 02 (duas) horas, a ser definido pelo(a) Agente de Contratação/Comissão, a apresentar via sistema, juntamente à proposta reajustada conforme item 5.10 do Edital, a planilha com indicação dos quantitativos e dos custos unitários (Planilha de Serviços/Orçamentos), detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e Cronograma Físico-Financeiro, seguindo o(s) modelo(s) elaborado(s) pela Administração, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora.
08/07/2026 13:22:34 | Agente de Contratação
AGUARDAMOS O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA NOS TERMOS DO SUBITEM 9.2 DO EDITAL. A SABER:
08/07/2026 13:20:10 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0006. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/07/2026.
08/07/2026 13:20:10 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0005. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/07/2026.
08/07/2026 13:20:10 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0004. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/07/2026.
08/07/2026 13:20:10 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/07/2026.
08/07/2026 13:20:10 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/07/2026.
08/07/2026 13:20:10 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 08/07/2026.
08/07/2026 13:15:11 | Agente de Contratação
Agradecemos a tentativa de negociação.
08/07/2026 13:11:49 | F. CONSTRUTORA M.H.M.LTDA
Negociação Item 0004: Prezado Agente de Contratação, Agradecemos a contraproposta. Entretanto, informamos que não temos interesse, pois os valores apresentados para os Lotes 04, 05 e 06 já correspondem ao nosso melhor preço.
08/07/2026 13:05:55 | Agente de Contratação
Prezado representante da empresa CONSTRUTORA M.H.M. LTDA, considerando o lance ofertado de R$ 2.208.208,00 para o LOTE 04, o lance de R$ 2.202.920,00 para o LOTE 05 e o lance de R$ 2.100.890,00 para o lote 06. Este Agente de Contratação apresenta CONTRAPROPOSTA no valor de R$ 2.135.000,00, 2.155.000,00 e R$ 2.100.000,00 para os LOTES 04, 05 e 06 respectivamente.
08/07/2026 13:05:42 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0006. O prazo é até às 10:15 do dia 08/07/2026.