CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, SOB O REGIME DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL, PARA A CONSTRUÇÃO DE AUDITÓRIO DA PRÉ ESCOLA MUNICIPAL CIRANDINHA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS ESPECIALIZADOS NECESSÁRIOS, POR MEIO DA...
11/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Nadyne Vilani Pereira
Autoridade Competente:
NATAL DONIZETTI CADORINI
Apoio:
HEBERT MILAGRES OSÓRIO, LUIS FERNANDO FLAUZINO BARROS, RAISSA TEODORO ROSA DA SILVA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/08/2026 às 16:36
Inicio das Propostas
03/08/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
05/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
09/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/09/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
10/09/2026 às 12:00
Documentos
Edital_CE11.pdf
Tipo: Edital
03/08/2026-13:32:08
DOCS_Auditorio.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:32:25
Cronograma_Fisico_Financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
03/08/2026-13:32:47
P_O_AUDITORIO.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
03/08/2026-13:33:08
PROJETO_AUDITORIO.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:33:36
Memorial_Calculo_Cirandinha.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:33:48
Memorial_Descritivo_Cirandinha.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:34:01
Relatorio_fotografico.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:34:45
RRT_Auditorio.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:34:56
ART_Auditorio.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:35:09
PLANILHA_DE_ORÇ.xlsx
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-13:35:45
Análise Habilitação - CASARAO.pdf
Tipo: Outros documentos
10/09/2026-16:09:57
Habilitação CE11 - CONST MINEIRA.pdf
Tipo: Outros documentos
14/09/2026-09:01:59
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - W.SS CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 1
18/09/2026
18/09/2026 14:56:51 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
17/09/2026
17/09/2026 20:30:27 | Sistema
O fornecedor W.SS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
14/09/2026
14/09/2026 12:29:50 | Agente de Contratação
Prezados, a intenção de recurso registrada foi aceita. Ressalta-se que os prazos são contados em dias úteis. Após o término dos prazos, será informado no chat a nova data de retorno da sessão, com antecedência mínima de 24 horas. Bom dia a todos!
14/09/2026 12:29:24 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 17/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 22/09/2026 às 23:59.
14/09/2026 12:17:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/09/2026 às 09:27.
14/09/2026 12:16:51 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
14/09/2026 12:16:49 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA.
14/09/2026 12:07:06 | Sistema
O fornecedor W.SS CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
14/09/2026 12:04:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/09/2026 às 09:14.
14/09/2026 12:03:47 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
14/09/2026 12:03:30 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
14/09/2026 12:01:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Habilitação CE11 - CONST MINEIRA.pdf) em 14/09/2026 às 09:01.
14/09/2026 12:00:14 | Agente de Contratação
Bom dia, daremos prosseguimento ao certame.
11/09/2026
11/09/2026 19:34:03 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que retomaremos a sessão segunda-feira, dia 14/09/2026, às 09h00. Solicito que estejam online.
11/09/2026 18:57:42 | Agente de Contratação
O documento encaminhado está em análise pelo setor competente. Solicito que permaneçam online.
11/09/2026 18:49:28 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA
Documentação Lote 0001: Prezados, segue documentação solicitada.
11/09/2026 18:49:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
11/09/2026 18:39:22 | Sistema
Motivo: Em análise à documentação de habilitação, constatou-se que o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2024 apresentado está em nome da empresa CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA, CNPJ nº 35.226.116/0001-28, enquanto o Balanço Patrimonial referente ao exercício de 2025 está em nome da empresa CONSTRUTORA MINEIRA MG LTDA, CNPJ nº 10.539.136/0001-28, tratando-se de pessoas jurídicas distintas. Assim, fica concedido o prazo de 30 (trinta) minutos, nos termos da Cláusula 13.10 do Edital, para o saneamento da documentação, mediante apresentação do Balanço Patrimonial correto, em nome da licitante.
11/09/2026 18:39:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:09 do dia 11/09/2026.
11/09/2026 17:37:21 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2026 16:39:33 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA
Negociação Item 0001: Prezados, este seria nosso melhor preço.
11/09/2026 16:36:27 | Sistema
Motivo: Nesse prazo, é necessário o envio da proposta readequada, nos moldes das cláusulas 6.11 e 14.1 do Edital. Por se tratar de lote, é necessário o preenchimento da proposta readequada no sistema e o envio do arquivo em pdf.
11/09/2026 16:36:27 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 15:36 do dia 11/09/2026.
11/09/2026 16:36:02 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:36 do dia 11/09/2026.
11/09/2026 16:35:08 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA com lance de R$ 674.000,00.
11/09/2026 16:35:08 | Sistema
Motivo: Decorrido o prazo sem apresentação do arquivo em pdf da proposta readequada.
11/09/2026 16:35:08 | Sistema
O fornecedor ARAUJO EMPREENDIMENTOS E LOCACAO E TERRAPLENAGEM E MANUTENCAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/09/2026 16:30:53 | Agente de Contratação
Boa tarde, daremos prosseguimento ao certame.
11/09/2026 15:07:33 | Agente de Contratação
Senhores, faremos uma pausa para o almoço. Retomaremos a sessão às 13:30, solicito que estejam online.
11/09/2026 13:03:21 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2026 13:01:04 | Agente de Contratação
ARAUJO EMPREENDIMENTOS E LOCACAO: conforme soliciado no chat, prorrogo o prazo, nos termos da cláusula 12.7 do Edital.
11/09/2026 13:00:21 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 11/09/2026.
11/09/2026 12:56:05 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/09/2026 12:45:41 | F. ARAUJO EMPREENDIMENTOS E LOCACAO E TE
Negociação Item 0001: Bom dia Prezado Pregoeiro, venho pedir gentilmente por um prazo até as 12:00hs para a adequação na proposta , devido muitos itens a serem reajustado.
11/09/2026 11:32:22 | Sistema
Motivo: Nesse prazo, é necessário o envio da proposta readequada, nos moldes das cláusulas 6.11 e 14.1 do Edital. Por se tratar de lote, é necessário o preenchimento da proposta readequada no sistema e o envio do arquivo em pdf.
11/09/2026 11:32:22 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:32 do dia 11/09/2026.
11/09/2026 11:31:49 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:31 do dia 11/09/2026.
11/09/2026 11:30:39 | Agente de Contratação
Bom dia, daremos prosseguimento ao certame.
10/09/2026
10/09/2026 19:12:59 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, informo que retomaremos a sessão amanhã, dia 11/09/2026, às 8h30. Solicito que estejam online.
10/09/2026 19:10:55 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ARAUJO EMPREENDIMENTOS E LOCACAO E TERRAPLENAGEM E MANUTENCAO LTDA com lance de R$ 666.000,00.
10/09/2026 19:10:55 | Sistema
O fornecedor CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
10/09/2026 19:10:55 | Sistema
Motivo: Conforme arquivo "Análise Habilitação" acostado aos autos.
10/09/2026 19:10:55 | Sistema
O fornecedor CASARAO MATERIAIS E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
10/09/2026 19:09:57 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Análise Habilitação - CASARAO.pdf) em 10/09/2026 às 16:09.
10/09/2026 18:01:17 | Agente de Contratação
Os documentos encaminhados estão em análise pelos setores competentes. Solicito que permaneçam online.
10/09/2026 17:49:01 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2026 17:47:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2026 17:20:45 | Sistema
Motivo: Em análise a documentação de habilitação, constatou-se a ausência do Balanço Patrimonial referente ao ano de 2025; atestados de Capacidade Técnica em nome da licitante, referentes a obras compatíveis com o objeto licitado; Registro do responsável técnico Fabian Santos Amorim junto ao CREA/CAU, com certidão de quitação vigente; Declaração de Pleno Conhecimento. Assim, concedo o prazo de 30 (trinta) minutos para suprir as omissões, nos termos da cláusula 13.10 do Edital.
10/09/2026 17:20:45 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 10/09/2026.
10/09/2026 17:01:03 | Agente de Contratação
Boa tarde, daremos prosseguimento ao certame.