CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CEMEI JOVE DA MATA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO PROJETO BÁSICO.
004/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Adney Rodrigues dos Santos
Autoridade Competente:
Weslei Júnior Guedes de Jesus
Apoio:
ANA KELLY RODRIGUES DUARTE
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
22/05/2026 às 19:11
Inicio das Propostas
26/05/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
05/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
05/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
09/06/2026 às 11:50
Abertura das Propostas
09/06/2026 às 12:00
Documentos
BDI - CEMEI JOVE DA MATA.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
CRONOGRAMA- CEMEI JOVE DA MATA.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
Edital - Processo nº 049-2026 - Concorrência nº 004-2026 - CEMEI Jove da Mata - SME.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
MEMORIAL DESCRITIVO- CEMEI JOVE DA MATA.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
PLANIALTIMETRICO- CEMEI JOVE DA MATA.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
PLANILHA DE CUSTOS -PDF CEMEI JOVE DA MATA.pdf
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
PLANILHA NOVO JOVE DA MATA (1).xlsx
Tipo: Edital
22/05/2026-16:07:56
LAUDO_FS_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/06/2026-08:52:56
LAUDO_VENORTE_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/06/2026-15:56:26
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONSTRUÇÃO DO CEMEI JOVE DA MATA.
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 4.721.305,52
Melhor lance
R$ 4.430.000,00
Unidade:
SVÇ
11/06/2026
11/06/2026 17:38:09 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Weslei Júnior Guedes de Jesus.
11/06/2026 17:37:56 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Weslei Júnior Guedes de Jesus.
10/06/2026
10/06/2026 19:18:27 | Agente de Contratação
Senhores(as) licitantes, finalizamos o processo, será encaminhado para Adjudicação e Homologação do Secretário responsável. Agradeço a todos pela participação e pela paciência. Até o próximo!
10/06/2026 19:16:41 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
10/06/2026 19:05:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 10/06/2026 às 16:15.
10/06/2026 19:05:03 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
10/06/2026 19:05:01 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA VENORTE LTDA.
10/06/2026 19:04:45 | Sistema
Motivo: PLANILHA ANEXADA.
10/06/2026 19:04:45 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA VENORTE LTDA no item 0001.
10/06/2026 19:04:07 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2026 19:03:29 | Agente de Contratação
Empresa CONSTRUTORA VENORTE LTDA, favor anexar a planilha
10/06/2026 19:03:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 19:01:18 | Agente de Contratação
Boa tarde, estamos retomando a sessão do presente certame. O laudo do Departamento de Engenharia está disponível para os licitantes interessados.
10/06/2026 18:56:26 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_VENORTE_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf) em 10/06/2026 às 15:56.
10/06/2026 18:02:09 | Agente de Contratação
Boa tarde a todos, estamos mais uma vez aguardando o laudo do Departamento de Engenharia, eles demoram demais para analisar os atestados. Previsão para retornarmos às 16:00 horas.
10/06/2026 14:22:48 | Agente de Contratação
Passaremos agora a análise dos documentos anexados pela empresa, como há documentos que serão analisados por outros departamentos, interromperemos a sessão e retornaremos às 15:00 horas. Espero que estejam todos conectados no horário previsto para retorno.
10/06/2026 13:20:26 | Agente de Contratação
Empresa CONSTRUTORA VENORTE LTDA, favor anexar a documentação para habilitação, conforme exigido no item 11 do edital, até às 11:20 horas, sob pena de inabilitação.
10/06/2026 13:20:13 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2026 13:19:17 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:20 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 13:18:17 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA.
10/06/2026 13:18:17 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
10/06/2026 13:17:06 | F. CONSTRUTORA VENORTE LTDA
Negociação Item 0001: Prezados, este é o meu melhor preço.
10/06/2026 12:08:09 | Agente de Contratação
Empresa CONSTRUTORA VENORTE LTDA, é o seu melhor valor?
10/06/2026 12:07:24 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:08 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 12:06:51 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA VENORTE LTDA com lance de R$ 4.430.000,00.
10/06/2026 12:06:51 | Sistema
O fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
10/06/2026 12:06:51 | Sistema
Motivo: Os atestados apresentados pela empresa foram indeferidos, por não comprovar a execução dos serviços e quantitativos mínimos referentes ao item LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, CONFORME DESCRIÇÃO DO ITEM 4.11 DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.
10/06/2026 12:06:51 | Sistema
O fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA foi inabilitado no processo.
10/06/2026 12:03:03 | Agente de Contratação
O laudo de análise dos atestados de capacidade técnica emitido pelo Departamento de Engenharia do Município já está disponível para todos.
10/06/2026 12:01:57 | Agente de Contratação
Bom dia senhores(as) licitantes, estamos retomando a sessão do presente processo.
10/06/2026 11:52:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (LAUDO_FS_JOVE_DA_MATA_assinado.pdf) em 10/06/2026 às 08:52.
09/06/2026
09/06/2026 20:11:46 | Agente de Contratação
Senhores(as) o laudo de análise não ficou pronto até o momento. Diante disso, tendo em vista o horário, vamos interromper a presente sessão e retornaremos amanhã, 10/06/2026 às 09:00 horas para darmos prosseguimento ao certame, peço desculpas a todos e agradeço a compreensão.
09/06/2026 19:01:45 | Agente de Contratação
Pessoal, o laudo ainda não está pronto, peço que permaneçam conectados.
09/06/2026 18:01:09 | Agente de Contratação
Boa tarde pessoal, estava previsto nosso retorno às 15:00 horas, mas estamos aguardando a análise dos Atestados de Capacidade Técnica pelo Departamento de Engenharia do Município, como são muitos atestados, vamos aguardar um pouco mais. Retornaremos às 16:00 horas.
09/06/2026 15:25:33 | Agente de Contratação
Novo horário de retorno, 15:00 horas.
09/06/2026 15:08:25 | Agente de Contratação
Senhores(as) licitantes, passamos agora a análise da documentação anexada pela empresa. Voltaremos às 14:00 horas com o resultado da análise. Peço que estejam conectados.
09/06/2026 14:36:24 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
09/06/2026 13:55:38 | Agente de Contratação
O prazo para anexar a documentação para habilitação foi prorrogado até às 12:00 horas, o não envio da documentação nesse período, acarretará em inabilitação da empresa.
09/06/2026 13:54:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 13:00:40 | Agente de Contratação
O prazo concedido é até às 11:00 horas, se não for anexado até lá, prorrogo por mais uma hora.
09/06/2026 12:58:15 | Agente de Contratação
Nesse momento é somente a documentação para habilitação. As planilhas serão solicitadas em outro momento.
09/06/2026 12:56:29 | F. FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABA
Documentação Item 0001: Bom dia, sr agente de contratação. Solicito prorrogação do prazo para envio da documentação. Nesse momento, deveremos enviar somente a documentação de habilitação?
09/06/2026 12:54:39 | Agente de Contratação
Se houver a necessidade de prorrogar o prazo, favor manifestar-se no chat.
09/06/2026 12:53:55 | Agente de Contratação
Empresa FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA, favor anexar a documentação para habilitação, conforme exigido no item 11 do edital, até às 11:00 horas, sob pena de inabilitação.
09/06/2026 12:52:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 12:42:18 | Agente de Contratação
Favor não confundir as fases.
09/06/2026 12:42:05 | Agente de Contratação
Informo aos Senhores(as) licitantes que o prazo para intenção recurso em curso refere-se a proposta. O prazo para intenção de recurso referente à Habilitação será concedido posteriormente, após a análise documental.
09/06/2026 12:40:24 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 09/06/2026 às 09:50.
09/06/2026 12:40:07 | Sistema
O fornecedor FS SERVICOS DE OBRAS E REFORMAS ACABAMENTO NA CONSTRUCAO CIVIL LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
09/06/2026 12:39:46 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO CONCLUÍDA.