CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA BOA VISTA, NO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA/MG, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
008/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANA KELLY RODRIGUES DUARTE
Autoridade Competente:
ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA
Apoio:
ANA CAROLINY MARTINS DE ALMEIDA
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/06/2026 às 14:21
Inicio das Propostas
26/06/2026 às 10:59
Limite p/ Impugnações
08/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
08/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/07/2026 às 10:59
Abertura das Propostas
10/07/2026 às 11:00
Documentos
EDITAL - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA nº 008-2026 - REFORMA DA PRAÇA BOA VISTA.pdf
Tipo: Edital
25/06/2026-11:20:18
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PRAÇA BOA VISTA.pdf
Tipo: Orçamento-base
25/06/2026-11:03:37
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Cronograma
25/06/2026-11:04:08
COMPOSIÇÃO BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/06/2026-11:04:32
BOA VISTA PROJETO 1 - A2.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:05:47
BOA VISTA PROJETO 2 - A2.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:06:02
BOA VISTA PROJETO 3 - A2.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:06:22
MEMORIAL DA PRAÇA DA BOA VISTA.pdf
Tipo: Orçamento-base
25/06/2026-11:10:49
RELATÓRO FOTOGRAFICO PRAÇA BOA VISTA.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:11:16
PROJETO BASICO PRAÇA BOA VISTA.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:14:25
ART OBRA.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:14:46
CAU RESPONSÁVEL.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-11:15:07
PARECER_TECNICO_ATESTADO_PRACA_BOA_VISTA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
10/07/2026-14:43:33
BOA_VISTA_-_LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
14/07/2026-09:35:56
Roundcube Webmail __ Solicitação de prazo para anexação de documentos de habilitação.pdf
Tipo: Outros documentos
15/07/2026-10:29:58
BALANÇO 20260715_09222363.pdf
Tipo: Outros documentos
15/07/2026-10:30:15
ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA BOA VISTA.pdf
Tipo: Outros documentos
15/07/2026-10:30:55
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA PRAÇA BOA VISTA, NO MUNIC...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.106.184,12
Melhor lance
R$ 1.095.122,25
Unidade:
UND
15/07/2026
15/07/2026 14:14:57 | Sistema
O item 0001 foi homologado por ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA.
15/07/2026 14:14:17 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por ANTONIO HENRIQUE SOUZA SANTANA.
15/07/2026 13:45:47 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/07/2026 13:45:36 | Agente de Contratação
A Prefeitura de Januária, por meio do Setor de Licitações, agradece a participação de todos.
15/07/2026 13:32:07 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/07/2026 às 10:42.
15/07/2026 13:31:42 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/07/2026 13:31:21 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA.
15/07/2026 13:30:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA BOA VISTA.pdf) em 15/07/2026 às 10:30.
15/07/2026 13:30:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BALANÇO 20260715_09222363.pdf) em 15/07/2026 às 10:30.
15/07/2026 13:29:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Roundcube Webmail __ Solicitação de prazo para anexação de documentos de habilitação.pdf) em 15/07/2026 às 10:29.
15/07/2026 13:13:15 | Agente de Contratação
Desculpa a demora, estamos aguardando o laudo do setor técnico Engenharia.
15/07/2026 12:03:47 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores! Retomamos a sessão! No momento estamos analisando as documentações da empresa ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA.
14/07/2026
14/07/2026 19:50:42 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, estou suspendendo a sessão do Concorrência Eletrônica nº 008/2026 para análise da documentação de habilitação juntamente com os setores técnicos responsáveis e darei continuidade na QUARTA-FEIRA, dia 15/07/2026, às 09:00 horas. Estejam todos conectados. Tenham uma boa tarde!
14/07/2026 18:01:33 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/07/2026 17:54:40 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/07/2026 17:06:24 | Sistema
Motivo: Dilatação de prazo conforme edital, para empresa ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA anexar as documentações de habilitação do item 11 e subitens do Edital..
14/07/2026 17:06:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 14/07/2026.
14/07/2026 17:03:09 | Agente de Contratação
Boa tarde! Vamos retomar a sessão.
14/07/2026 14:44:34 | F. ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA
Documentação Item 0001: Senhor Pregoeiro, bom dia. Respeitosamente, solicitamos, se possível, a concessão de prazo até amanhã, às 13h00, para o envio da documentação de habilitação e da proposta readequada. O presente pedido é formulado em razão da necessidade de concluir a conferência e organização de toda a documentação, visando garantir sua correta apresentação e evitar o envio de informações incompletas. Desde já, agradecemos a atenção e a compreensão, permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos. Atenciosamente,
14/07/2026 14:42:56 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, estou suspendendo a sessão da Concorrência Eletrônica nº 008/2026 para intervalo de almoço e darei continuidade às 14:00 horas. Estejam todos conectados.
14/07/2026 14:25:34 | F. ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA
Documentação Item 0001: Senhor Pregoeiro, bom dia. Solicitamos, respeitosamente, a prorrogação do prazo para envio da documentação de habilitação.
14/07/2026 13:45:04 | Sistema
Motivo: Empresa ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA favor anexar toda documentação de habilitação do item 11 e subitens do Edital.
14/07/2026 13:45:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:45 do dia 14/07/2026.
14/07/2026 13:33:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/07/2026 às 10:43.
14/07/2026 13:33:24 | Sistema
O fornecedor ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/07/2026 13:33:07 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO REALIZADA!
14/07/2026 13:33:07 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
14/07/2026 13:29:19 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.095.122,25.
14/07/2026 12:50:33 | Sistema
Motivo: ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA poderia abaixar o valor da sua oferta?
14/07/2026 12:50:33 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:50 do dia 14/07/2026.
14/07/2026 12:48:57 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ELO CONSTRUTORA DE JANUARIA LTDA com lance de R$ 1.106.184,10.
14/07/2026 12:48:57 | Sistema
O fornecedor JK ENGENHARIA LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/07/2026 12:48:57 | Sistema
Motivo: Foi inabilitada pela ausência de documentação em sua habilitação, sendo que a ausência de documento ou a apresentação dos documentos de habilitação em desacordo com o previsto neste título inabilitará o licitante conforme 11.3.18.
14/07/2026 12:48:57 | Sistema
O fornecedor JK ENGENHARIA LTDA foi inabilitado no processo.
14/07/2026 12:36:50 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/07/2026 às 09:46.
14/07/2026 12:36:43 | Sistema
O fornecedor JK ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/07/2026 12:35:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (BOA_VISTA_-_LAUDO_DE_AVALIACAO_DE_ATESTADO_DE_CAPACIDADE_TECNICA_assinado.pdf) em 14/07/2026 às 09:35.
14/07/2026 12:02:17 | Agente de Contratação
Bom dia Senhores! Vamos retomar a sessão.
13/07/2026
13/07/2026 19:57:42 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, estou suspendendo a sessão do Concorrência Eletrônica nº 008/2026 para análise da documentação de habilitação juntamente com os setores técnicos responsáveis e darei continuidade na TERÇA-FEIRA, dia 14/07/2026, às 09:00 horas. Estejam todos conectados. Tenham uma boa tarde!
13/07/2026 18:14:36 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/07/2026 18:01:40 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
13/07/2026 17:22:28 | Sistema
Motivo: Empresa JK ENGENHARIA LTDA favor anexar toda documentação de habilitação do item 11 e subitens do Edital.
13/07/2026 17:22:28 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:22 do dia 13/07/2026.
13/07/2026 17:20:06 | Sistema
Motivo: Negociação realizada!
13/07/2026 17:20:06 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
13/07/2026 17:07:45 | F. JK ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Boa tarde, este é o nosso melhor valor.
13/07/2026 17:04:55 | Sistema
Motivo: JK ENGENHARIA LTDA, poderia abaixar o valor ofertado?
13/07/2026 17:04:55 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:05 do dia 13/07/2026.
13/07/2026 17:03:29 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JK ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.105.000,00.
13/07/2026 17:03:29 | Sistema
O fornecedor PRIME ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.