CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE OBRA E MATERIAIS, COM VISTAS A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) NAS RUAS IZÍDIO JOSÉ DE OLIVEIRA - BAIRRO...
008/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
NÁDYO MARLLON DE SOUZA CUSTÓDIO
Autoridade Competente:
SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO
Apoio:
Adriene Aparecida Antunes, CLAUDIA LUCIA SILVEIRA, GREICIELY VIVIANE MARIA DE FREITAS
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
08/07/2026 às 19:20
Inicio das Propostas
08/07/2026 às 21:00
Limite p/ Impugnações
22/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
22/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/07/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
24/07/2026 às 11:30
Documentos
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº -2026 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA 3 RUAS ---.pdf
Tipo: Edital
08/07/2026-16:18:55
PLANILHA_ORCAMENTARIA__assinado.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
08/07/2026-16:02:30
CRONOGRAMA_FISICO_FINANCEIRO_assinado.pdf
Tipo: Cronograma
08/07/2026-16:03:08
COMPOSICAO_BDI_assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
08/07/2026-16:03:49
ART.assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:04:08
CROQUI_LOCALIZACAO_01-04_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:04:21
DETALHE_LOGRADOUROS_03-04_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:04:34
DMT_02-04_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:04:46
MAPA_DE_RISCOS_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:05:11
MEMORIA_DE_CALCULO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:05:34
MEMORIAL_DESCRITIVO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:05:47
PERFIS_E_DETALHES_04-04_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:06:04
RELATORIO_FOTOGRAFICO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-16:06:21
Oficio 140 - obras - qualificação tecnica - JJF.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-12:26:05
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, INCLUINDO MÃO DE...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 457.700,00
Melhor lance
R$ 399.920,09
Unidade:
SVÇ
04/08/2026
04/08/2026 17:48:58 | Sistema
O item 0001 foi homologado por SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO.
04/08/2026 17:48:50 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por SAULO GABRIEL ANTUNES FELICIANO.
24/07/2026
24/07/2026 18:08:06 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2026 18:07:48 | Agente de Contratação
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrados os trabalhos referentes ao presente processo licitatório, agradecendo a presença de todos. Desejo uma boa tarde a todos.
24/07/2026 17:53:37 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2026 às 15:03.
24/07/2026 17:53:19 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/07/2026 17:53:15 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor JJF EMPREENDIMENTOS LTDA.
24/07/2026 17:51:53 | Agente de Contratação
Informo que a análise da documentação enviada foi finalizada.
24/07/2026 17:40:39 | Agente de Contratação
Informo que ainda estamos em analise da documentação enviada.
24/07/2026 17:02:37 | Agente de Contratação
Informo que ainda estamos em analise da documentação enviada.
24/07/2026 17:00:05 | Agente de Contratação
Retornaremos aos trabalhos nesse memonto.
24/07/2026 15:27:03 | Agente de Contratação
Informo que os trabalhos serão suspensos para intervalo de almoço, com retorno para hoje, sexta feira dia 24/07/2026, às 14h00, para darmos continuidade aos trabalhos.
24/07/2026 15:26:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Oficio 140 - obras - qualificação tecnica - JJF.pdf) em 24/07/2026 às 12:26.
24/07/2026 15:24:58 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de análise técnica especializada no tocante a QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, encaminham-se os autos à Secretaria de Obras para que, respeitosamente, proceda à emissão de parecer técnico acerca da Qualificação Técnica, da Capacitação Técnica-Operacional e da Capacitação Técnico-Profissional apresentadas pela empresa JJF EMPREENDIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ nº 53.086.795/0001-69
24/07/2026 15:23:11 | Sistema
Motivo: A empresa atendeu à diligência, apresentando os documentos solicitados.
24/07/2026 15:23:11 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor JJF EMPREENDIMENTOS LTDA no item 0001.
24/07/2026 14:11:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2026 13:58:57 | Sistema
Motivo: Fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa JJF EMPREENDIMENTOS LTDA apresente toda a documentação de habilitação exigida no edital.
24/07/2026 13:58:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:58 do dia 24/07/2026.
24/07/2026 13:41:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/07/2026 às 10:51.
24/07/2026 13:41:24 | Sistema
O fornecedor JJF EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/07/2026 13:35:52 | Sistema
Motivo: A empresa atendeu à diligência, apresentando os documentos solicitados.
24/07/2026 13:35:52 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor JJF EMPREENDIMENTOS LTDA no item 0001.
24/07/2026 13:14:10 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/07/2026 12:15:46 | Sistema
Motivo: Fica aberto o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa JJF EMPREENDIMENTOS LTDA apresente a planilha orçamentária, o cronograma físico -financeiro, o BDI e a proposta devidamente readequada.
24/07/2026 12:15:46 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:15 do dia 24/07/2026.
24/07/2026 12:15:05 | Sistema
Motivo: A empresa Manifestou.
24/07/2026 12:15:05 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
24/07/2026 12:13:19 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 399.920,09.
24/07/2026 12:12:05 | Sistema
Motivo: Fica concedido o prazo de 02 (duas) horas para que a empresa JJF EMPREENDIMENTOS LTDA se manifeste quanto à possibilidade de redução do valor proposto, apresentando eventual nova oferta.
24/07/2026 12:12:05 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:12 do dia 24/07/2026.
24/07/2026 12:09:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JJF EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 399.999,00.
24/07/2026 12:09:20 | Sistema
Motivo: A empresa PAVINI ENGENHARIA LTDA solicitou o cancelamento do lance por ela ofertado. Considerando a manifestação expressa da licitante e a impossibilidade de cancelamento imotivado do lance após sua apresentação, fica a empresa desclassificada do certame, prosseguindo-se com a convocação da licitante subsequente, observada a ordem de classificação e as disposições do edital e da legislação aplicável.
24/07/2026 12:09:20 | Sistema
O fornecedor PAVINI ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2026 12:04:30 | Sistema
Motivo: A empresa manifestou.
24/07/2026 12:04:30 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
24/07/2026 12:02:49 | F. PAVINI ENGENHARIA LTDA
Negociação Item 0001: Desejamos cancelar o lance ofertado
24/07/2026 11:58:46 | Sistema
Motivo: A empresa PAVINI ENGENHARIA LTDA solicitou o cancelamento do lance ofertado. Diante disso, questionamos se a empresa deseja prosseguir com o lance ofertado ou se confirma a desistência do lance, para que sejam adotadas as providências cabíveis.
24/07/2026 11:58:46 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:58 do dia 24/07/2026.
24/07/2026 11:51:17 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante PAVINI ENGENHARIA LTDA - DEMAIS com lance de R$ 314.083,07.
24/07/2026 11:45:51 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
24/07/2026 11:45:07 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 314.083,07 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
24/07/2026 11:34:11 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
24/07/2026 11:34:11 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
24/07/2026 11:34:06 | Agente de Contratação
Informo que abriremos a fase de lances neste momento.
24/07/2026 11:32:46 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
24/07/2026 11:32:46 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
24/07/2026 11:32:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
24/07/2026 11:32:24 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
24/07/2026 11:32:17 | Agente de Contratação
Bom dia a todos. Declaro aberto os trabalhos.