CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG. CONVÊNIO Nº 965441/2024 - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA (MAPA)
003/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Ana Clara Cardoso
Autoridade Competente:
CLEBER NASCIMENTO DE PINHO
Apoio:
KENNEDY NUNES DE ALMEIDA, MILER CRISTIAN SANTOS NERES
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
04/08/2026 às 13:07
Inicio das Propostas
22/07/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
01/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
01/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/08/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
06/08/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL CONCORRENCIA 003 - 2026 CASCALHAMENTO.pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:13:38
PO (Planilha Orçamentária).pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
ART_SUBSTITUTA3_assinado.pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
Memória de Cálculo.pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
BDI.pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
CFF (Cronograma Físico-Financeiro).pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
Composição de Custo - Administração Local (1).pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
Croqui de Localização.pdf
Tipo: Edital
22/07/2026-10:25:27
Prefeitura Municipal de Novorizonte.pdf
Tipo: Outros documentos
04/08/2026-10:16:58
RESPOSTA_AO_RECURSO_ADMINISTRATIVO_-_FERRAZ_CONSTRUTORA_E_EMPREENDIMENTOS_LTDA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
18/08/2026-15:16:58
Gmail - ANALISE DE BALANÇO CONCORRÊNCIA 03 - 2026.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-11:17:22
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso item 0001 - FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do item 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EXECUÇÃO DE OBRAS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE NOVORIZONTE/MG
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.469.084,67
Melhor lance
R$ 1.365.000,00
Unidade:
SVÇ
14/09/2026
14/09/2026 14:42:07 | Sistema
O item 0001 foi homologado por CLEBER NASCIMENTO DE PINHO.
14/09/2026 14:41:44 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por CLEBER NASCIMENTO DE PINHO.
11/09/2026
11/09/2026 13:49:34 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 1.365.000,00.
11/09/2026 13:49:34 | Sistema
Motivo: CONFORME RESPOSTA DO RECURSO APRESENTADO PELA EMPRESA ANEXO A ESSE PROCESSO
11/09/2026 13:49:34 | Sistema
O fornecedor FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi reabilitado pela autoridade competente para o item 0001.
11/09/2026 13:44:47 | Sistema
Justificativa: CONFORME DOCUMENTO ANEXADO
11/09/2026 13:44:47 | Sistema
CLEBER NASCIMENTO DE PINHO decidiu pelo deferimento do recurso apresentado por FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
31/08/2026
31/08/2026 19:16:59 | Sistema
O fornecedor FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
26/08/2026
26/08/2026 19:27:10 | F. CONSTRUTORA BJN LTDA
Documentação Item 0001: abrimos mao da prorrogação de prazo documentação anexada
26/08/2026 19:25:02 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2026 19:21:42 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2026 18:56:24 | F. CONSTRUTORA BJN LTDA
Documentação Item 0001: venho respeitosamente solicitar mais prazo anexar documetação (planilhas cronogramas e bdi )
26/08/2026 18:46:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2026 17:38:26 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 31/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/09/2026 às 23:59.
26/08/2026 17:26:12 | Sistema
O fornecedor FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
26/08/2026 17:24:48 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/08/2026 às 14:34.
26/08/2026 17:23:48 | Sistema
Motivo: GENTILEZA ENVIAR PLANILHA READEQUADA E DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO
26/08/2026 17:23:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 17:23:04 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BJN LTDA com lance de R$ 1.398.800,00.
26/08/2026 17:23:04 | Sistema
O fornecedor FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/08/2026 17:23:04 | Sistema
Motivo: Não apresentou a diligência solicitada mesmo sendo prorrogado prazo de diligencia
26/08/2026 17:23:04 | Sistema
O fornecedor FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi inabilitado no processo.
26/08/2026 17:02:22 | Sistema
Motivo: Ultimo prazo para envio dos documentos complementares
26/08/2026 17:02:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:11 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 15:24:21 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2026 14:52:57 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Agradeço!
26/08/2026 14:51:56 | Sistema
Motivo: envio de documentos complementares para envio de documentos contábeis
26/08/2026 14:51:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 14:51:16 | Agente de Contratação
Vou reabrir o prazo de diligência até as 14horas
26/08/2026 14:51:05 | Agente de Contratação
Bom dia!
26/08/2026 14:46:34 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Sr agente, preciso de um prazo maior
26/08/2026 14:42:28 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Sr, agente ?
26/08/2026 14:39:54 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: ??
26/08/2026 14:29:54 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Pois preciso entrar em contato com a contabilidade
26/08/2026 14:27:25 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Se possivel solicito um prazo maior para a diligencia
26/08/2026 14:26:23 | F. FERRAZ CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS
Documentação Item 0001: Bom dia, Sr agente
26/08/2026 14:18:32 | Sistema
Motivo: Considerando a análise do setor contábil, solicito os envios dos documentos complementares não enviados
26/08/2026 14:18:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:48 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 14:17:22 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Gmail - ANALISE DE BALANÇO CONCORRÊNCIA 03 - 2026.pdf) em 26/08/2026 às 11:17.
26/08/2026 14:10:48 | Agente de Contratação
estavamos aguardando a resposta do setor técnico
26/08/2026 14:10:38 | Agente de Contratação
Peço desculpa pelo atraso
26/08/2026 14:08:30 | Agente de Contratação
Vamos dar prosseguimento ao processo
26/08/2026 14:06:42 | Agente de Contratação
Prezados bom dia!
25/08/2026
25/08/2026 19:52:22 | Agente de Contratação
tenham uma excelente tarde
25/08/2026 19:52:16 | Agente de Contratação
Peço por gentileza atenção, pois assim que receber o parecer irei imediatamente dar continuidade aos tramites do processos
25/08/2026 19:51:48 | Agente de Contratação
Boa tarde, tendo em vista que ainda não obtivemos o retorno da equipe técnica na análise da habilitação remarcamos nossa reabertura para amanha as 10 hrs
25/08/2026 12:02:44 | Agente de Contratação
para darmos continuidade ao certame
25/08/2026 12:02:26 | Agente de Contratação
Estou aguardando a resposta da análise técnica contábil dos documentos de habilitação
25/08/2026 12:01:56 | Agente de Contratação
Srs licitantes bom dia!
24/08/2026
24/08/2026 14:50:39 | Agente de Contratação
tenham todos um excelente dia