Processo Finalizado

Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à ampliação do prédio da Escola Municipal Pedacinho do Céu, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos...

003/2026
Prefeitura Municipal de Rio Pardo de Minas
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Jonas Márcio de Oliveira Cunha

Autoridade Competente:

Astor José de Sá

Apoio:

Lariane Alves Rocha e Colares, Natan Emanuel Egídio, Reinaldo Ramos de Lima, Tiago José dos Santos

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

28/05/2026 às 11:30

Inicio das Propostas

29/05/2026 às 12:00

Limite p/ Impugnações

10/06/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

10/06/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

12/06/2026 às 12:00

Abertura das Propostas

12/06/2026 às 12:01

Documentos

Edital e anexos - Concorrência Pública Eletrônica 003-2026.pdf

Tipo: Edital

27/05/2026-17:13:08

CRONOGRAMA_FISICO-FINANCEIRO_assinado.pdf

Tipo: Cronograma

27/05/2026-08:53:43

BDI_assinado (2).pdf

Tipo: Detalhamento BDI

27/05/2026-08:53:57

ETP_-_PEDACINHO_DO_CEU_assinado.pdf

Tipo:

27/05/2026-08:54:18

PLANILHA_assinado.pdf

Tipo: Orçamento-base

27/05/2026-08:54:54

PROJETO ARQ 1_2 EMPDC.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

27/05/2026-08:55:32

MEMORIAL_DE_CALCULO_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

27/05/2026-08:56:09

RELATORIO_FOTOGRAFICO_EMPDC_ASS_-1.pdf

Tipo: Outros documentos

27/05/2026-08:56:31

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - Contratação de empresa especializada para execução de obra de engenharia destinada à ampliação do prédio da Escola Municipal Pedacinho do Céu, compreendendo o fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos, ferramentas e demais insumos ...

Andamento do processo

26/06/2026
26/06/2026 11:18:17 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Astor José de Sá.
26/06/2026 11:17:56 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Astor José de Sá.
12/06/2026
12/06/2026 18:11:51 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/06/2026 17:40:20 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2026 às 14:50.
12/06/2026 17:40:06 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/06/2026 17:40:03 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
12/06/2026 17:27:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/06/2026 às 14:37.
12/06/2026 17:27:35 | Sistema
O fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
12/06/2026 17:27:25 | Sistema
Motivo: Diligência concluida
12/06/2026 17:27:25 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA no lote 0001.
12/06/2026 17:01:01 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2026 17:00:58 | F. FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LT
Documentação Lote 0001: SEGUE A DOCUMENTAÇÃO DA HABILITAÇÃO.
12/06/2026 16:50:44 | Sistema
Motivo: Apresentar documentos de habilitação: jurídica fiscal e técnica.
12/06/2026 16:50:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:50 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 16:48:06 | Sistema
O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 504.997,83 para corresponder a proposta readequada.
12/06/2026 16:48:06 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
12/06/2026 16:14:40 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
12/06/2026 16:14:34 | F. FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LT
Documentação Lote 0001: Desculpas. Por engano tinha anexado um outro arquivo a qual não faz parte desse processo licitatório. Segue o arquivo correto!
12/06/2026 16:06:41 | Sistema
Motivo: Apresentar documentos complementares à proposta: Composição do BDI, Planilha Orçamentária e Cronograma físico Financeiro
12/06/2026 16:06:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:07 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 16:03:47 | Agente de Contratação
Conforme agendado, daremos prosseguimento a sessão de julgamento.
12/06/2026 14:54:21 | Agente de Contratação
Faremos uma pausa e retornaremos as 13:00 para continuidade dos trabalhos
12/06/2026 14:14:04 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
12/06/2026 14:13:06 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
12/06/2026 12:29:34 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 12/06/2026.
12/06/2026 12:28:57 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante FABRICCON ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA - ME com lance de R$ 505.000,00.
12/06/2026 12:28:23 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
12/06/2026 12:06:19 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/06/2026 12:06:19 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/06/2026 12:06:17 | Agente de Contratação
Bom dia a todos, iniciaremos a fase de lances. Atenham-se às regras editalícias e boa sorte a todos.
12/06/2026 12:03:54 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/06/2026 12:03:54 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/06/2026 12:03:53 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/06/2026 12:01:59 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas