Contratação de empresa especializada em obra de engenharia objetivando-se a pavimentação asfáltica na rua Jequitibá no loteamento Serra dos Ypês localizada no perímetro urbano de Serrania/MG, com fornecimento de material, mão-de-obra, transporte e...
92/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Frederico Holanda Csizmar
Autoridade Competente:
Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
01/09/2026 às 14:04
Inicio das Propostas
02/09/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
18/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
18/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/09/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
22/09/2026 às 12:01
Documentos
PROJETOS RUA JEQUITIBA.rar
Tipo: Edital
01/09/2026-10:59:36
EDITAL CONCORRÊNCIA 04.2026. RUA JEQUITIBÁ.pdf
Tipo: Edital
01/09/2026-10:59:36
TERMO DE REFERENCIA. RUA JEQUITIBÁ.pdf
Tipo: Edital
01/09/2026-10:59:36
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - PAVIMENTAÇÃO RUA JEQUITIBÁ.pdf
Tipo: Edital
01/09/2026-10:59:36
Esclarecimentos - PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS -.pdf
Tipo: Documento Anexo
17/09/2026-15:05:17
Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA AO QUESTINAMENTO.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/09/2026-11:03:46
Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA AO QUESTINAMENTO.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/09/2026-11:03:46
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada em obra de engenharia objetivando-se a pavimentação asfáltica n...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 398.000,38
Melhor lance
R$ 338.000,00
Unidade:
SVÇ
30/09/2026
30/09/2026 12:15:01 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno.
30/09/2026 12:14:48 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Alexandra Maria de Oliveira Dias Bueno.
23/09/2026
23/09/2026 16:13:35 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/09/2026 15:47:46 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 23/09/2026 às 12:57.
23/09/2026 15:47:32 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
23/09/2026 15:47:20 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA.
23/09/2026 15:36:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 23/09/2026 às 12:46.
23/09/2026 15:36:43 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
23/09/2026 14:39:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
23/09/2026 14:15:07 | Sistema
Motivo: concedo o prazo de 1 hora para apresentar a proposta readequada
23/09/2026 14:15:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:15 do dia 23/09/2026.
23/09/2026 14:14:09 | Presidente da Comissão
vamos dar continuidade ao certame
23/09/2026 14:13:10 | Presidente da Comissão
Bom dia a todos!
22/09/2026
22/09/2026 19:25:11 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2026 13:57:37 | Presidente da Comissão
Suspendo a sessão até a empresa provisóriamente vencedora apresentar a proposta readequada, planilha, BDI e cronograma. Reabriremos amanha as 11:00 HORAS
22/09/2026 13:46:47 | Sistema
Motivo: Conforme item 7.30.2. do edital solicito ao licitante melhor classificado que, no prazo de 24 horas, envie a PROPOSTA ADEQUADA, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, COMPOSIÇÃO DO BDI E CRONOGRAMA correspondente ao último lance ofertado.
22/09/2026 13:46:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:50 do dia 23/09/2026.
22/09/2026 13:38:18 | F. CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA
Negociação Item 0001: Esse é o nosso melhor preço
22/09/2026 13:31:37 | Sistema
Motivo: Prezado licitante, entramos na fase de negociação, há possibilidade de ofertar um preço melhor?
22/09/2026 13:31:37 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:45 do dia 22/09/2026.
22/09/2026 13:03:47 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA AMERICA BR LTDA - ME com lance de R$ 338.000,00.
22/09/2026 13:02:49 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
22/09/2026 12:13:39 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/09/2026 12:13:39 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
22/09/2026 12:13:23 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/09/2026 12:13:23 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/09/2026 12:13:23 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/09/2026 12:12:28 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
22/09/2026 12:12:22 | Presidente da Comissão
Bom dia a todos!! vamos iniciar a fase de lances.