Processo Finalizado

Construção de uma unidade escolar CEMEI DO BAIRRO GREVILEAS

1/2026

Prefeitura do Município de Varginha

Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Julio Cesar Rezende Angelo

Autoridade Competente:

Leonardo Vinhas Ciacci

Apoio:

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

05/03/2026 às 13:44

Inicio das Propostas

06/03/2026 às 11:29

Limite p/ Impugnações

18/03/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

18/03/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

20/03/2026 às 11:29

Abertura das Propostas

20/03/2026 às 11:30

Documentos

EDITAL.pdf

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

TERMO DE REFERENCIA.pdf

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

MEMORIAL DESCRITIVO.pdf

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

PLANILHA ORCAMENTARIA.rar

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

PROJETOS - PARTE 1.rar

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

PROJETOS - PARTE 2.rar

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

PROJETOS - PARTE 3.rar

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

PROJETOS - PARTE 4.rar

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

PROJETOS - PARTE 5.rar

Tipo: Edital

05/03/2026-09:40

06 - Planilha de Composição do BDI.pdf

Tipo: Edital

05/03/2026-10:05:17

Minuta de Contrato.pdf

Tipo: Edital

05/03/2026-10:05:17

Estudo Técnico Preliminar.pdf

Tipo: Edital

05/03/2026-10:05:17

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.rar

Tipo: Cronograma

05/03/2026-09:40

Resposta de Esclarecimento - TIPO2-RCP-AT8-S127_R02.pdf

Tipo: Documento Anexo

18/03/2026-09:32:06

Parecer_SEPLA_Conc_1_2026_São_Domingos.pdf

Tipo: Outros documentos

30/03/2026-08:33:16

Parecer_SEPLA_Conc_1_2026_MQS.pdf

Tipo: Outros documentos

08/04/2026-13:31:46

Aplicação_Penalidades_LF.pdf

Tipo: Outros documentos

08/04/2026-13:32:16

Parecer_SEPLA_Conc_1_2026_Const_Mineira.pdf

Tipo: Outros documentos

14/04/2026-10:48:55

Parecer_SEPLA_Conc_1_2026_GW.pdf

Tipo: Outros documentos

06/05/2026-08:34:11

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - GLOBAL

Andamento do processo

11/05/2026

11/05/2026 18:36:23 | Sistema

O Lote 0001 foi homologado por Leonardo Vinhas Ciacci.

11/05/2026 18:36:11 | Sistema

O Lote 0001 foi adjudicado por Leonardo Vinhas Ciacci.

06/05/2026

06/05/2026 11:49:08 | Sistema

A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

06/05/2026 11:36:36 | Sistema

A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 06/05/2026 às 08:46.

06/05/2026 11:36:28 | Sistema

A habilitação do lote 0001 foi encerrada.

06/05/2026 11:36:25 | Sistema

Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA.

06/05/2026 11:36:17 | Sistema

O fornecedor GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.

06/05/2026 11:36:04 | Sistema

O valor vencedor para o lote 0001 foi alterado para R$ 3.298.422,44 para corresponder a proposta readequada.

06/05/2026 11:36:04 | Sistema

A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.

06/05/2026 11:35:25 | Presidente da Comissão

Bom dia a todos

06/05/2026 11:34:11 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer_SEPLA_Conc_1_2026_GW.pdf) em 06/05/2026 às 08:34.

04/05/2026

04/05/2026 18:53:22 | Sistema

O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

04/05/2026 18:01:26 | Sistema

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 06/05/2026.

28/04/2026

28/04/2026 22:32:17 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

28/04/2026 19:27:03 | F. GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE

Documentação Lote 0001: Seria possivel uma prorrogação do prazo, visto que estamos atualizando as composições dos itens da planilha orçamentária . Como a planilha é extensa estamos revisando item a item .

27/04/2026

27/04/2026 11:32:23 | Sistema

Motivo: Nos termos do subitem 7.29.2 do Edital, gentileza enviar a Planilha de Custos, adequada ao valor do último lance, bem como a comprovação dos elementos garantidores da exequibilidade da proposta ofertada.

27/04/2026 11:32:23 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 28/04/2026.

27/04/2026 11:31:58 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA com lance de R$ 3.300.000,00.

27/04/2026 11:31:58 | Sistema

O fornecedor C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

27/04/2026 11:31:58 | Sistema

Motivo: Documentação não enviada.

27/04/2026 11:31:58 | Sistema

O fornecedor C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA foi desclassificado no processo.

27/04/2026 11:31:34 | Presidente da Comissão

Bom dia a todos

14/04/2026

14/04/2026 16:51:07 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 16/04/2026.

14/04/2026 16:50:02 | Sistema

O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

14/04/2026 16:33:39 | Sistema

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 14/04/2026 às 13:45, encerrando às 13:50:00.

14/04/2026 16:32:26 | Sistema

Para o lote 0001, o fornecedor GW ENGENHARIA PROJETOS E EXECUÇÃO DE OBRAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.

14/04/2026 16:32:26 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante C. G. PLAN - CONSULTORIA, GERENCIAMENTO E PLANEJAMENTO EM EMPREENDIMENTOS CIVIS ELETROMECANICOS LTDA com lance de R$ 3.000.000,00.

14/04/2026 16:32:26 | Sistema

O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

14/04/2026 16:32:26 | Sistema

Motivo: Empresa não atendeu aos requisitos do Termo de Referência, conforme documento anexo.

14/04/2026 16:32:26 | Sistema

O fornecedor CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA foi desclassificado no processo.

14/04/2026 16:31:39 | Presidente da Comissão

Boa tarde a todos.

14/04/2026 13:48:55 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Parecer_SEPLA_Conc_1_2026_Const_Mineira.pdf) em 14/04/2026 às 10:48.

10/04/2026

10/04/2026 16:33:23 | Presidente da Comissão

O Processo será suspenso, para a realizações de diligências, em especial quanto à planilha de composição de custos apresentada. A convocação para a continuidade dos trabalhos se dará conforme o disposto no subitem 8.5 do Edital.

10/04/2026 14:24:16 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA

Documentação Lote 0001: Prezados, bom dia. Agradecemos pela compreensão na extensão do prazo. Estamos a disposição para quaisquer esclarecimentos. Segue toda a documentação solicitada.

10/04/2026 14:23:07 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

09/04/2026

09/04/2026 19:45:50 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 10/04/2026.

09/04/2026 18:01:17 | F. CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA

Documentação Lote 0001: Prezados, segue documentação conforme solicitado. Contudo, a composição de custos unitários demanda maior tempo para uma análise mais detalhada, a fim de garantir sua correta elaboração. Estamos trabalhando desde a solicitação dessa documentação; Tentaremos entregar ainda hoje, porém, solicitamos a prorrogação do prazo para envio da documentação completa, a fim de assegurar a qualidade e consistência das informações apresentadas. Desde já, agradecemos.

09/04/2026 18:01:06 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

08/04/2026

08/04/2026 16:34:52 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 09/04/2026.

08/04/2026 16:34:24 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA MINEIRA BRASIL LTDA com lance de R$ 2.999.650,00.

08/04/2026 16:34:24 | Sistema

Motivo: Empresa com penalidade de "suspensão do direito de licitar com a Administração pelo prazo de 2 anos" em curso na data de abertura do certame, inviabilizando a sua participação.

08/04/2026 16:34:24 | Sistema

O fornecedor CONSTRUTORA LF LTDA. foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

08/04/2026 16:33:17 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA LF LTDA. com lance de R$ 2.652.184,03.

08/04/2026 16:33:17 | Sistema

Motivo: Empresa não atendeu aos requisitos do Termo de Referência, conforme documento anexo.

08/04/2026 16:33:17 | Sistema

O fornecedor MQS Soluções em Automação Industrial Ltda foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

08/04/2026 16:32:38 | Presidente da Comissão

Boa tarde a todos

08/04/2026 16:32:16 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Aplicação_Penalidades_LF.pdf) em 08/04/2026 às 13:32.