Contratação de serviços comuns de engenharia, incluindo fornecimento de materiais, mão de obra e equipamentos necessários para remoção e instalação de calhas, rufos e condutores, para atendimento das necessidades da UPA
16/2026
Informações
Tipo:
Pregão Eletrônico - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Pregoeiro:
Julio Cesar Rezende Angelo
Autoridade Competente:
Leonardo Vinhas Ciacci
Apoio:
Daysa de Mendonça Paula, Tássio Teixeira Parreira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
31/03/2026 às 13:58
Inicio das Propostas
06/04/2026 às 11:29
Limite p/ Impugnações
16/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
22/04/2026 às 11:29
Abertura das Propostas
22/04/2026 às 11:30
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
TERMO DE REFERENCIA.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
ESTUDO TECNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
MINUTA DE CONTRATO.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
COMPOSICAO BDI.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
PROJETO.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Edital
31/03/2026-10:35
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
31/03/2026-10:35
Laudo_SEPLA_PE_16_2026_Calhas_UPA.pdf
Tipo: Outros documentos
04/05/2026-08:32:21
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - GLOBAL
06/05/2026
06/05/2026 17:55:25 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Leonardo Vinhas Ciacci.
06/05/2026 17:55:17 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Leonardo Vinhas Ciacci.
04/05/2026
04/05/2026 13:31:25 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/05/2026 13:12:36 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo pregoeiro para 04/05/2026 às 10:22.
04/05/2026 13:12:28 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor CONSTRUTORA FERREIRA LTDA.
04/05/2026 13:12:19 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA FERREIRA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
04/05/2026 13:11:53 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Pregoeiro.
04/05/2026 12:56:07 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
04/05/2026 11:33:04 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 04/05/2026.
04/05/2026 11:32:38 | Pregoeiro
Bom dia a todos
04/05/2026 11:32:21 | Sistema
O Pregoeiro adicionou o arquivo (Laudo_SEPLA_PE_16_2026_Calhas_UPA.pdf) em 04/05/2026 às 08:32.
22/04/2026
22/04/2026 16:14:20 | Pregoeiro
Boa tarde a todos. O Processo será suspenso, para a realizações de diligências, em especial quanto à planilha de composição de custos apresentada. A convocação para a continuidade dos trabalhos se dará conforme o disposto no subitem 8.5 do Edital.
22/04/2026 13:04:42 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/04/2026 11:54:38 | Sistema
Motivo: Nos termos do subitem 7.29.2 do Edital, gentileza enviar a Planilha de Custos, adequada ao valor do último lance, bem como a comprovação dos elementos garantidores da exequibilidade da proposta ofertada.
22/04/2026 11:54:38 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 22/04/2026.
22/04/2026 11:51:31 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA FERREIRA LTDA - ME com lance de R$ 77.500,00.
22/04/2026 11:50:57 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
22/04/2026 11:47:23 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 90.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
22/04/2026 11:46:16 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 90.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/04/2026 11:46:11 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 80.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo pregoeiro.
22/04/2026 11:44:02 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 80.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
22/04/2026 11:32:32 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/04/2026 11:32:32 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/04/2026 11:32:11 | Pregoeiro
AS INTENÇÕES DE RECURSO SERÃO JULGADAS SOMENTE APÓS A HABILITAÇÃO DAS EMPRESAS, PEÇO QUE NÃO MANIFESTEM INTENÇÃO FORA DO MOMENTO OPORTUNO, POIS AS MESMAS SERÃO RECUSADAS DE PRONTO.
22/04/2026 11:32:02 | Pregoeiro
INFORMO QUE TODA E QUALQUER COMUNICAÇÃO DEVERÁ SER FEITA ATRAVÉS DO CHAT E NO MOMENTO OPORTUNO, NÃO ATENDEMOS LIGAÇÕES OU RESPONDEMOS E-MAILS DURANTE A CONDUÇÃO DO CERTAME.
22/04/2026 11:31:55 | Pregoeiro
Bom dia! Gostaria de dar boas vindas e me colocar à disposição quando necessário. Meu nome é Julio e serei o Pregoeiro responsável pela condução do certame.
22/04/2026 11:31:49 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
22/04/2026 11:31:49 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/04/2026 11:31:49 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/04/2026 11:31:23 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas