CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONJUNTO SAINT CLAIR PASSARINHO, localizada no endereço Tv. Segunda entre a R. Segunda e R. Terceira, Ananindeua-PA.
040/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Lucas Martins Batistela
Autoridade Competente:
Yasmin Sodré da Paixão
Apoio:
WELLISON DUARTE MONTEIRO
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
08/06/2026 às 17:19
Inicio das Propostas
08/06/2026 às 19:00
Limite p/ Impugnações
23/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
23/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/06/2026 às 12:59
Abertura das Propostas
25/06/2026 às 13:00
Documentos
Concorrência nº 3.2025.040 SESAN.PMA - REFORMA DA PRAÇA DO CONJUNTO SAINT CLAIR PASSARINHO ASS.pdf
Tipo: Edital
08/06/2026-14:16:18
ANEXO I.zip
Tipo: Edital
08/06/2026-14:16:38
Ofício nº 671.2026 - Prorrogação 22.06.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:05:45
Ofício nº 671.2026 - Prorrogação 22.06.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-15:05:45
PARECER_SAINT_CLAIR_PASSARINHO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
12/08/2026-11:19:36
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONJUNTO SAINT ...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 825.378,95
Melhor lance
R$ 825.378,95
Unidade:
SVÇ
12/08/2026
12/08/2026 18:20:11 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Reabertura agendada para 13/08/2026 ás 14h.
12/08/2026 18:19:59 | Agente de Contratação
Os documentos de PROPOSTA foram encaminhados para análise e parecer do setor técnico do órgão demandante.
12/08/2026 15:22:15 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
12/08/2026 15:06:33 | Sistema
Motivo: Senhor Licitante, favor enviar proposta final readequada de acordo com último lance registrado em observância ao edital e seus anexos. O prazo de envio da proposta é de até 02 (duas) horas via sistema.
12/08/2026 15:06:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:10 do dia 12/08/2026.
12/08/2026 14:57:09 | F. CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia, Sra. Pregoeira. Informo que estamos em nosso melhor valor!
12/08/2026 14:55:40 | Agente de Contratação
Senhor licitante, está aberto o prazo de negociação. Há possibilidade de ofertar melhor valor?
12/08/2026 14:55:34 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 12/08/2026 às 12:05.
12/08/2026 14:55:18 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
12/08/2026 14:55:18 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA - EPP/SS com lance de R$ 825.378,95.
12/08/2026 14:48:27 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
12/08/2026 14:38:27 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
12/08/2026 14:38:27 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
12/08/2026 14:36:23 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
12/08/2026 14:36:23 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
12/08/2026 14:36:23 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
12/08/2026 14:36:23 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
12/08/2026 14:20:17 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/08/2026 às 11:30.
12/08/2026 14:20:09 | Sistema
O fornecedor 50.579.872/0001-24 - MARVI ENGENHARIA LTDA foi inabilitado. Motivo: Após análise, a empresa está INABILITADA. Descumprimento do item 6.12.6. Ausente certidões solicitadas.
12/08/2026 14:20:09 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
12/08/2026 14:19:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER_SAINT_CLAIR_PASSARINHO_assinado.pdf) em 12/08/2026 às 11:19.
12/08/2026 14:15:03 | Sistema
Motivo: Prazo encerrado, considerando o cumprimento da diligência.
12/08/2026 14:15:03 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CONSTRUTORA MANHATTAN LTDA no item 0001.
12/08/2026 14:03:38 | Agente de Contratação
Bom dia! A sessão do presente certame está reaberta.
11/08/2026
11/08/2026 13:04:32 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, considerando o atendimento da diligência, e, em observância ao prazo mínimo de 24h para comunicação da reabertura da sessão, informo que a presente sessão será retomada em 12/08/2026 às 11h.
10/08/2026
10/08/2026 18:16:34 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2026
06/08/2026 14:23:48 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, informamos que, após autenticação, se constatou que a certidão referente ao item 6.12.7 foi apresentada fora do prazo de validade. Considerando se tratar de EPP, nos termos do item 6.12.9 do edital, bem como em atenção ao tratamento diferenciado previsto na LC nº 123/2006, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para regularização da pendência fiscal, sob pena de inabilitação.
06/08/2026 14:23:48 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 23:59 do dia 13/08/2026.
06/08/2026 14:01:33 | Agente de Contratação
Bom dia, a sessão está reaberta.
05/08/2026
05/08/2026 18:55:05 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Reabertura em 06/08/26 às 11h.
05/08/2026 14:00:07 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes! A sessão do presente certame está reaberta.
04/08/2026
04/08/2026 17:00:25 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Reabertura em 05/08/26 às 11h.
04/08/2026 13:00:20 | Agente de Contratação
Bom dia! A sessão do presente certame está reaberta.
03/08/2026
03/08/2026 19:03:43 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão está suspensa. Reabertura em 04/08/26 às 10h.
03/08/2026 13:30:14 | Agente de Contratação
Bom dia! A sessão do presente certame está reaberta.
29/07/2026
29/07/2026 14:49:24 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, em atenção ao prazo mínimo de 24h, informo que a sessão será retomada em 03/08/2026 às 10h30min.
25/06/2026
25/06/2026 18:03:28 | Agente de Contratação
A reabertura da sessão pública será comunicada por meio de agendamento via chat, com no mínimo 24h de antecedência.
25/06/2026 18:02:20 | Agente de Contratação
A sessão está suspensa.
25/06/2026 18:02:07 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, os documentos de qualificação técnica foram encaminhados para análise do setor técnico demandante.
25/06/2026 13:06:31 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
25/06/2026 13:06:24 | Agente de Contratação
Considerando a inversão de fases prevista no instrumento convocatório, iniciaremos a análise dos documentos de habilitação.
25/06/2026 13:00:27 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes! está aberta a sessão pública da CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 3/2025.040 SESAN/PMA, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DA PRAÇA CONJUNTO SAINT CLAIR PASSARINHO, localizada no endereço Tv. Segunda entre a R. Segunda e R. Terceira, Ananindeua-PA.
24/06/2026
24/06/2026 18:05:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ofício nº 671.2026 - Prorrogação 22.06.pdf) em 24/06/2026 às 15:05.
24/06/2026 18:05:45 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Ofício nº 671.2026 - Prorrogação 22.06.pdf) em 24/06/2026 às 15:05.