CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA, PARA CONSTRUÇÃO DE PASSARELA EM CONCRETO ARMADO DAS RUAS ANTÔNIO LOPES, FRANCISCO DE ASSIS, TEOTÔNIO COELHO, GASPAR JOSÉ CAMPOS E TRECHO DA MANUEL BORGES, NO BAIRRO CAPIM MARINHO, NO...
008/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
DILCIANE OLIVEIRA HAGE
Autoridade Competente:
HENRIQUE SANDRO LOPES DA CUNHA
Apoio:
KELLY MARIANE COSTA MONTEIRO, MAX NEY RAMOS DO CARMO
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
14/07/2026 às 11:53
Inicio das Propostas
14/07/2026 às 11:59
Limite p/ Impugnações
24/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
24/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
28/07/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
28/07/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA 008-2026 - CONSTRUÇÃO PASSARELAS.pdf
Tipo: Edital
13/07/2026-09:33:33
Julgamento da Impugnação - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO PASSARELAS.pdf
Tipo: Documento Anexo
21/07/2026-19:48:38
Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA À IMPUGNAÇÃO PASSARELAS.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/07/2026-10:50:29
PARECER CONCORENCIA 08.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-14:11:50
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 1
03/08/2026
03/08/2026 17:49:31 | Agente de Contratação
Desta forma, estamos encerrando a presente sessão da Concorrência Eletrônica nº 008-2026. Desde já agradecemos a atenção e compreensão de todos.
03/08/2026 17:42:39 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/08/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/08/2026 às 23:59.
03/08/2026 17:41:30 | Agente de Contratação
Prezado(s) Licitante(s) que manifestou(aram) suas intenções de recurso dentro do prazo estipulado pela Agente de Contração, de acordo com o Item 15.1 do Edital, o qual foi acessível para todos, deverão registrar as razões do recurso, em campo próprio do sistema, no prazo de 3 (três) dias, ficando a(s) demais licitante(s), desde logo, intimada(s), se desejar(em) a apresentar contrarrazões, via sistema, em igual prazo, que começará a correr do término do prazo da recorrente, conforme o Art. 165, Inc. I e `PAR` 2º da Lei nº 14.133 de 2021.
03/08/2026 17:26:40 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/08/2026 às 14:36.
03/08/2026 17:26:28 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
03/08/2026 17:26:10 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.
03/08/2026 17:14:49 | Sistema
O fornecedor MDS CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/08/2026 17:14:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/08/2026 às 14:24.
03/08/2026 17:13:53 | Sistema
O fornecedor EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
03/08/2026 17:13:25 | Agente de Contratação
Prezados Licitantes, após atendidas as solicitações e exigências Editalícias, e após análise das Proposta da licitante que ofertou o menor valor na fase de lances, conforme Parecer Técnico de Aprovação do Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Afuá, PARECER TÉCNICO Nº 25/2026-PMA, anexado junto ao Portal de Compras Públicas, declaramos Classificada a Licitante EXECUTIVA CONSTRUÇÕES, para o lote 01, da Concorrência Eletrônica nº 008/2026.
03/08/2026 17:13:08 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/08/2026 17:11:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER CONCORENCIA 08.pdf) em 03/08/2026 às 14:11.
03/08/2026 17:06:51 | Agente de Contratação
Boa tarde prezados licitantes, neste momento vamos dar continuidade ao processo da Concorrência Eletrônica nº 008/2026
31/07/2026
31/07/2026 15:10:31 | Agente de Contratação
Atenção senhores licitantes, informamos que a reabertura da Concorrência Eletrônica 008/2026, será dia 03/08/2026 às 14H.
29/07/2026
29/07/2026 15:19:50 | Agente de Contratação
Senhores, a proposta e os documentos de habilitação técnica serão encaminhados para o setor técnico de engenharia da prefeitura de Afuá para análise e parecer, por esse motivo vamos suspender a sessão, avisaremos aqui no chat da data e horário do retorno. Tenham todos uma boa tarde!
29/07/2026 14:47:55 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
29/07/2026 14:47:24 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
29/07/2026 13:00:47 | Sistema
Motivo: Prezado licitante arrematante do lote 01 enviar Proposta Readequada ao seu último lance, juntamente com os Documentos de Habilitação, para análise conforme edital. O não envio da proposta ou dos documentos de habilitação dentro do prazo determinado, acarretará a inabilitação da licitante.
29/07/2026 13:00:47 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 13:00:12 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 12:33:52 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 5.019.562,95.
29/07/2026 12:33:29 | Sistema
Motivo: Após a inabilitação da licitante anterior, solicito a licitante mais bem classificada para dar um novo lance negociável ou desistência, nesta fase de negociação, conforme disposto no Item 8.14.2 do Edital
29/07/2026 12:33:29 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 09:43 do dia 29/07/2026.
29/07/2026 12:32:05 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, nesse momento daremos continuidade ao processo da Concorrência Eletrônica 008/2026.
28/07/2026
28/07/2026 20:05:55 | Agente de Contratação
Senhores devido ao horário vamos suspender a sessão, e retornaremos amanhã dia 29/07/2026 às 09:30, tenham todos uma boa tarde.
28/07/2026 19:52:03 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/07/2026 19:27:01 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor JOSE D. PACHECO VIEGAS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2026 às 16:47, encerrando às 16:52:00.
28/07/2026 19:25:02 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor JOSE D. PACHECO VIEGAS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
28/07/2026 19:25:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/07/2026 19:00:05 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor R. C. DE PAIS CONSTRUTORA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2026 às 16:20, encerrando às 16:25:00.
28/07/2026 18:55:01 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor R. C. DE PAIS CONSTRUTORA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
28/07/2026 18:55:01 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/07/2026 18:30:01 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor A A DE ARAUJO E CIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2026 às 15:50, encerrando às 15:55:00.
28/07/2026 18:25:02 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor A A DE ARAUJO E CIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
28/07/2026 18:25:02 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/07/2026 18:00:06 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI foi definida pelo agente de contratação para 28/07/2026 às 15:20, encerrando às 15:25:00.
28/07/2026 17:53:20 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor EQUATORIAL ENGENHARIA EIRELI tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
28/07/2026 17:53:20 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante EXECUTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA com lance de R$ 5.019.564,70.
28/07/2026 17:53:20 | Sistema
O fornecedor ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
28/07/2026 17:53:20 | Sistema
Motivo: A licitante ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA, não enviou a proposta reajustada juntamente com os documentos de habilitação, quando foi solicitado via sistema, deixando de cumprir as exigências editalícias, por esse motivo a empresa foi INABILITADA.
28/07/2026 17:53:20 | Sistema
O fornecedor ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
28/07/2026 15:32:28 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 28/07/2026.
28/07/2026 15:32:12 | Sistema
Motivo: Foi analisado o pedido de prorrogação de prazo, e para que não haja prejuizo a proposta classificada em 1º lugar, será concedido a prorrogação solicitada, ficando o novo prazo para entrega até 14h45min.
28/07/2026 15:32:12 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:45 do dia 28/07/2026.
28/07/2026 15:08:31 | F. ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Documentação Lote 0001: Sr(a). Pregoeira, devido ao volume grande de documentos e reajuste da proposta final, solicitamos mais 2 h, para finalização da diligência. Desde já agradeço pela compreensão.
28/07/2026 13:45:26 | Sistema
Motivo: Prezado licitante arrematante do lote 01 enviar Proposta Readequada ao seu último lance, juntamente com os Documentos de Habilitação, para análise conforme edital. O não envio da proposta ou dos documentos de habilitação dentro do prazo determinado, acarretará a inabilitação da licitante.
28/07/2026 13:45:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 28/07/2026.
28/07/2026 13:45:09 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:45 do dia 28/07/2026.
28/07/2026 13:43:00 | F. ENGECOM COMERCIO E SERVICOS LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia Sr(a). Agente de contratação, o preço já está no limite final!!
28/07/2026 13:38:03 | Sistema
Motivo: Prezados, solicitamos ao licitante melhor classificado no respectivo Lote da C.E. nº 008/2026, que se manifestem para apresentação de um novo lance negociável ou desistência, nesta fase de negociação do Lote 01, conforme disposto no Item 8.14.2 do