CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DE 03(TRES) ESCOLAS: LOTE 1 - ESCOLA SANTO ANTONIO (VILA CAITES), LOTE 2 - ESCOLA NOVA VIVENCIA - COMUNIDADE VAL VERDE E LOTE 3 - ESCOLA DUQUE DE CAXIAS (VILA MARIAÍ), NO MUNICÍPIO DE BUJARU/PA
009/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ELIUDY LESSA CHERMONT BORGES
Autoridade Competente:
MILA CECILIA DA SILVA COSTA
Apoio:
Ricardo Ribeiro Sobrinho
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
30/05/2026 às 02:39
Inicio das Propostas
28/05/2026 às 17:00
Limite p/ Impugnações
09/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
09/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/06/2026 às 12:59
Abertura das Propostas
11/06/2026 às 13:00
Documentos
EDITAL - C 09-2026 - 03 ESCOLAS - NOVO ASS.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
COMP DE PREÇO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
COMP DE PREÇO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANILHA ORÇAM.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANILHA ORÇAM.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
COMPOSIÇÃO DE PREÇO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
CRONOGRAMA FISICO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
CRONOGRAMA FISICO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
CALCIULO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
COMP DE PREÇO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
CRONOGRAMA FISICO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
ENCARGOS.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
ESCOLA SANTO ANTONIO.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANILHA ORÇAM.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
DFD.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
ETP.pdf
Tipo: Edital
29/05/2026-23:39:25
Solicitação Prefeitura Municipal de Bujaru PA.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2026-12:32:14
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE 01
Lote 2 - LOTE 02
Lote 3 - LOTE 03
24/06/2026
24/06/2026 13:24:32 | Sistema
O Lote 0003 foi homologado por MILA CECILIA DA SILVA COSTA.
24/06/2026 13:24:32 | Sistema
O Lote 0002 foi homologado por MILA CECILIA DA SILVA COSTA.
24/06/2026 13:24:32 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por MILA CECILIA DA SILVA COSTA.
24/06/2026 13:24:27 | Sistema
O Lote 0003 foi adjudicado por MILA CECILIA DA SILVA COSTA.
24/06/2026 13:24:27 | Sistema
O Lote 0002 foi adjudicado por MILA CECILIA DA SILVA COSTA.
24/06/2026 13:24:27 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por MILA CECILIA DA SILVA COSTA.
18/06/2026
18/06/2026 14:10:28 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
18/06/2026 13:58:50 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 18/06/2026 às 11:08.
18/06/2026 13:58:50 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 18/06/2026 às 11:08.
18/06/2026 13:58:50 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/06/2026 às 11:08.
18/06/2026 13:58:44 | Sistema
A habilitação do lote 0003 foi encerrada.
18/06/2026 13:58:39 | Sistema
Para o lote 0003 foi habilitado o fornecedor TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA.
18/06/2026 13:58:32 | Sistema
A habilitação do lote 0002 foi encerrada.
18/06/2026 13:58:29 | Sistema
Para o lote 0002 foi habilitado o fornecedor INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
18/06/2026 13:58:20 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
18/06/2026 13:58:18 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA.
18/06/2026 13:44:34 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0003 foi definida pelo agente de contratação para 18/06/2026 às 10:54.
18/06/2026 13:44:33 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo agente de contratação para 18/06/2026 às 10:54.
18/06/2026 13:44:33 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 18/06/2026 às 10:54.
18/06/2026 13:44:27 | Sistema
O fornecedor TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA teve sua proposta aceita no lote 0003.
18/06/2026 13:44:19 | Sistema
O fornecedor INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA teve suas propostas aceitas no processo.
18/06/2026 13:44:06 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0003 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/06/2026 13:43:55 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0002 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/06/2026 13:43:44 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
18/06/2026 12:09:11 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
18/06/2026 12:08:23 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
18/06/2026 12:07:27 | Sistema
O lote 0003 recebeu uma nova proposta readequada.
18/06/2026 11:43:44 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0003. O prazo de envio é até às 10:43 do dia 18/06/2026.
18/06/2026 11:43:44 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0002. O prazo de envio é até às 10:43 do dia 18/06/2026.
18/06/2026 11:43:44 | Sistema
Foram solicitadas propostas readequadas para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:43 do dia 18/06/2026.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O lote 0003 tem como novo arrematante TIBE COMERCIO E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA com lance de R$ 385.489,67.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O fornecedor P CALDAS RAMOS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 386.910,44.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O fornecedor P CALDAS RAMOS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante INFINITY ENGENHARIA E CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 386.910,44.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O fornecedor P CALDAS RAMOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 7.23.3 considerando que não apresentou a às notas explicativas às demonstrações contábeis, conforme Acórdão: 1544/2008, TCU – Primeira Câmara– Relator MARCOS BEMQUERER, bem como do ACÓRDÃO Nº 37.838/2020 TCMPA, inciso I do artigo 69 da Lei nº 14.133/2021, combinado com o artigo 27 da Lei Complementar 123/2006 e item 26 da Resolução CFC N.º 1.418 aprovou a ITG 1000 – Modelo Contábil para Microempresa e Empresa de Pequeno Porte referente ao exercício de 2024 e 7.30
18/06/2026 11:43:23 | Sistema
O fornecedor P CALDAS RAMOS LTDA foi desclassificado no processo.
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
O fornecedor MONTEIRO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA foi desclassificado para o lote 0003 pelo agente de contratação.
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante P CALDAS RAMOS LTDA com lance de R$ 360.400,00.
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
O fornecedor MONTEIRO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo agente de contratação.
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante P CALDAS RAMOS LTDA com lance de R$ 360.400,00.
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
O fornecedor MONTEIRO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, considerando que a proposta e planilhas não possui assinatura do representante legal, item 3.15 considerado que apresentou Garantia de Proposta de outro órgão distinto do provedor do processo, 7.23.3 considerando que deixou de apresentar em seu Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis, no Ativo Não Circulante, o imobilizado (ferramentas, máquinas e equipamentos, móveis e utensílios), nos termos do art. 176 e inciso II, do `PAR` 1º do art. 178 da Lei nº 6.404/1976 e 7.23.10
18/06/2026 11:42:46 | Sistema
O fornecedor MONTEIRO CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA foi desclassificado no processo.
18/06/2026 11:08:28 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, estamos reiniciando a sessão
16/06/2026
16/06/2026 19:31:53 | Agente de Contratação
Retornaremos a sessão no dia 18/06/2026, às 08 horas horário de Brasília
11/06/2026
11/06/2026 19:30:03 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa por tempo indeterminado e será informado com antecedência mínima de 24 horas a reabertura da sessão
11/06/2026 18:49:28 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2026 18:48:24 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.