RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BUJARU
018/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
ELIUDY LESSA CHERMONT BORGES
Autoridade Competente:
MIGUEL BERNARDO DA COSTA JÚNIOR
Apoio:
Ricardo Ribeiro Sobrinho
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/06/2026 às 14:08
Inicio das Propostas
16/06/2026 às 15:00
Limite p/ Impugnações
26/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/06/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
30/06/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL - C 018-2026 - VICINAIS - RETIFICADO ASS.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
COMPOSIÇÕES PRINCIPAIS.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
CRONOGRAMA FISICO FINACEIRO.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
CURVA ABC DE INSUMOS.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
CURVA ABC DE SERVIÇOS.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
DFD.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
ETP.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
ORÇAMENTO SINTETICO.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
PLANTA.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
TERMO DE REFERENCIA.pdf
Tipo: Edital
16/06/2026-11:07:04
Resposta de Esclarecimento - PORTAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
29/06/2026-08:46:30
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso item 0001 - JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
RECUPERAÇÃO DE ESTRADA DE VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE BUJARU, CONFORME EDITAL E ANEXOS
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 5.500.000,03
Melhor lance
R$ 5.113.437,40
Unidade:
SVÇ
06/08/2026
06/08/2026 13:43:06 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa por tempo indeterminado, será informado com antecedência mínima de 24 horas a reabertura da sessão
06/07/2026
06/07/2026 14:32:15 | Sistema
O fornecedor JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - ME enviou recurso para o item 0001.
01/07/2026
01/07/2026 17:04:53 | Agente de Contratação
Sessão será suspensa e retornaremos no dia 09/07/2026 às 14 horas, horário de Brasília
01/07/2026 17:02:40 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 06/07/2026 às 14:00, com limite de contrarrazão para 09/07/2026 às 14:00.
01/07/2026 15:38:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2026 às 12:48.
01/07/2026 15:38:51 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
01/07/2026 15:38:49 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor R M T CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA.
01/07/2026 15:25:57 | Sistema
O fornecedor JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/07/2026 15:25:51 | Sistema
O fornecedor JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
01/07/2026 15:17:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2026 às 12:27.
01/07/2026 15:16:48 | Sistema
O fornecedor R M T CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
01/07/2026 14:28:39 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
01/07/2026 13:07:55 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da proposta e habilitação, conforme exigência do edital
01/07/2026 13:07:55 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:07 do dia 01/07/2026.
01/07/2026 13:01:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
01/07/2026 12:36:20 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor JRPS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 01/07/2026 às 09:56, encerrando às 10:01:00.
01/07/2026 12:34:19 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor JRPS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
01/07/2026 12:34:18 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante R M T CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA com lance de R$ 5.113.437,40.
01/07/2026 12:34:18 | Sistema
O fornecedor MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
01/07/2026 12:34:18 | Sistema
Motivo: Ao proceder a análise da documentação da empresa MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA, verificou-se a autodeclaração de enquadramento como ME/EPP, entretanto, ao observar o balanço patrimonial e as demonstrações contábeis, a Receita Bruta do exercício de 2025, foi declarado o valor de R$ 6.787.439,89. Desta forma nota-se uma grande divergência entre a declaração e o faturamento real, pois o limite previsto no inciso I e II do art. 3º da Lei Complementar nº 123/2006 e suas alterações posteriores, é de R$ 360.000,00 e R$ 4.800.000,00, respectivamente, em cada ano calendário, portanto, está inabilitada
01/07/2026 12:34:18 | Sistema
O fornecedor MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA foi desclassificado no processo.
01/07/2026 12:18:14 | Agente de Contratação
Em atendimento a solicitação da empresa Em atendimento a solicitação da empresa MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA, informamos que não será atendida a solicitação de prorrogação de prazo, em detrimento de igualdade de participação dos demais participante , informamos que não será atendida a solicitação de prorrogação de prazo, em detrimento de igualdade de participação dos demais participante
01/07/2026 12:17:11 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, estamos reiniciando a sessão
30/06/2026
30/06/2026 21:32:35 | Agente de Contratação
A sessão será suspensa e retornaremos no dia 01/07/2026 às 09 horas, horário de Brasília
30/06/2026 20:40:34 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2026 20:02:11 | F. MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA
Documentação Item 0001: Prezado(a) Sr.(a) Pregoeiro(a), A empresa MENDES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, com fundamento no item 5.22.6 do Edital, vem, respeitosamente, solicitar a prorrogação do prazo concedido para apresentação da documentação exigida, tendo em vista a necessidade de finalização da organização e conferência dos documentos, de modo a assegurar o pleno atendimento às exigências editalícias. Informamos que a documentação já se encontra em fase final de preparação e que estamos envidando todos os esforços para encaminhá-la o mais breve possível. Diante do exposto, considerando a faculdade prevista no item 5.22.6 do Edital, requeremos o deferimento da presente solicitação de prorrogação do prazo. Desde já, agradecemos pela atenção, compreensão e colaboração.
30/06/2026 18:41:16 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da proposta e habilitação, conforme exigência do edital
30/06/2026 18:41:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:41 do dia 30/06/2026.
30/06/2026 18:40:49 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante MENDES COMERCIO E SERVICOS LTDA com lance de R$ 5.000.000,00.
30/06/2026 18:40:49 | Sistema
O fornecedor JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/06/2026 18:40:49 | Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 7.23.5 considerando que apresentou o balanço e demonstração dos exercícios de 2023 e 2024, entretanto, nos termos do Acórdão do TCU 2.669/2013 (Nos termos do art. 1.078 da lei Federal 10.406/02 (Lei do Código Civil), o prazo para apresentação, formalização e registro do balanço é até o quarto mês seguinte ao término do exercício, ou seja, o prazo limite seria até o final de abril), neste caso, deveria apresentar o balanço e demonstração dos exercícios de 2024 e 2025 e 7.23.8 considerando que apresentou somente a Folha de abertura e encerramento, deixando de apresentar as Folha que contenha os dados necessários à conferência pretendida, neste caso, todas as movimentações que envolvam valor (Fluxo de caixa)
30/06/2026 18:40:49 | Sistema
O fornecedor JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA foi desclassificado no processo.
30/06/2026 18:16:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2026 16:34:32 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da proposta e habilitação, conforme exigência do edital
30/06/2026 16:34:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 30/06/2026.
30/06/2026 16:32:32 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante JHS SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA com lance de R$ 4.400.000,02.
30/06/2026 16:32:32 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
30/06/2026 16:32:32 | Sistema
Motivo: Não atendeu as exigências do edital, item 3.15 considerando que apresentou na Garantia de Proposta, uma solicitação de prazo envio seguro garantia
30/06/2026 16:32:32 | Sistema
O fornecedor LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
30/06/2026 16:29:13 | Agente de Contratação
Em atendimento a solicitação da empresa Em atendimento a solicitação da empresa LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD, informamos que não será atendida a solicitação de prorrogação de prazo, em detrimento de igualdade de participação dos demais participante , informamos que não será atendida a solicitação de prorrogação de prazo, em detrimento de igualdade de participação dos demais participante
30/06/2026 15:05:53 | F. LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTD
Documentação Item 0001: Prezado(a) Agente de Contratação, Solicitamos, com fundamento na complexidade técnica da adequação da proposta ao valor final ofertado, prazo adicional para apresentação da planilha orçamentária, composição do BDI, encargos sociais e cronograma físico-financeiro, visando garantir a correta elaboração e atendimento integral às exigências do edital. Agradecemos a compreensão.
30/06/2026 15:04:35 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
30/06/2026 13:20:26 | Sistema
Motivo: Solicito o envio da proposta e habilitação, conforme exigência do edital
30/06/2026 13:20:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:20 do dia 30/06/2026.
30/06/2026 13:19:13 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante LOPESI PROJETOS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 4.300.000,00.
30/06/2026 13:18:32 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
30/06/2026 13:06:08 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/06/2026 13:06:08 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
30/06/2026 13:06:02 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/06/2026 13:06:02 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.