Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da terraplanagem, drenagem superficial e profunda e asfaltamento na VP20 trecho II da Vila Feitosa na zona rural do município de Canaã dos Carajás no Estado do Pará.
Nº 028/2026-PMCC/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Marcela Pereira Guedes de Assumpção
Autoridade Competente:
Josemira Raimunda Diniz Gadelha
Apoio:
MARCOS VINICIUS LOPES DE FARIA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/05/2026 às 15:07
Inicio das Propostas
25/05/2026 às 21:59
Limite p/ Impugnações
06/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
10/06/2026 às 10:59
Abertura das Propostas
10/06/2026 às 11:00
Documentos
Edital segunda etapa VP 20 - 2026.pdf
Tipo: Edital
25/05/2026-11:31:00
7 - CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Cronograma
25/05/2026-13:31:26
8 - BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/05/2026-13:31:45
5 - PLANILHA ORÇAMENTARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
25/05/2026-13:32:14
6 - COMPOSIÇÕES.pdf
Tipo: Outros documentos
25/05/2026-13:32:32
6 - COMPOSIÇÕES.pdf
Tipo: Outros documentos
25/05/2026-13:32:53
9 - PROJETOS.pdf
Tipo: Outros documentos
25/05/2026-13:33:23
10 - ALVARA.pdf
Tipo: Outros documentos
25/05/2026-13:34:00
11 - MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/05/2026-13:34:26
Julgamento da Impugnação - ANÁLISE DE impugnação VP 20.pdf
Tipo: Documento Anexo
05/06/2026-23:21:45
Recurso não conhecido e Análise.pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-13:11:04
CONTRATO 20260546.pdf
Tipo: Contrato
09/07/2026-13:09:51
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO EDITAL CANAÃ.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - LOTE UNICO
24/06/2026
24/06/2026 16:11:21 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Josemira Raimunda Diniz Gadelha.
24/06/2026 16:11:16 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Josemira Raimunda Diniz Gadelha.
24/06/2026 16:11:04 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (Recurso não conhecido e Análise.pdf) em 24/06/2026 às 13:11.
17/06/2026
17/06/2026 11:02:10 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/06/2026
11/06/2026 15:36:36 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 16/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 19/06/2026 às 23:59.
11/06/2026 15:15:28 | Sistema
O fornecedor AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
11/06/2026 15:13:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 11/06/2026 às 12:33.
11/06/2026 15:13:30 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
11/06/2026 15:13:28 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor EMBRACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA.
11/06/2026 15:13:23 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
11/06/2026 12:05:19 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/06/2026 11:02:34 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:02 do dia 11/06/2026.
11/06/2026 11:02:06 | Sistema
Motivo: Solicito que a licitante apresente os documentos de proposta, nos termos exigidos pelo item 11.3 do Edital. Em tempo, também solicito que seja confirmado o valor de sua proposta readequada, por meio de campo próprio aberto no sistema.
11/06/2026 11:02:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:02 do dia 11/06/2026.
11/06/2026 11:01:22 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante EMBRACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA com lance de R$ 9.100.000,00.
11/06/2026 11:01:22 | Sistema
O fornecedor CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
11/06/2026 11:01:22 | Sistema
Motivo: Decorrido o prazo, a licitante deixou de apresentar a documentação exigida para fins de comprovação de exequibilidade, razão pela qual resta desclassificada, nos termos do item 11.6 do Edital.
11/06/2026 11:01:22 | Sistema
O fornecedor CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA foi desclassificado no processo.
11/06/2026 11:01:09 | Agente de Contratação
Bom dia a todos! Conforme previamente designado, estaremos dando continuidade ao certame.
11/06/2026 11:01:03 | Sistema
A sessão foi reaberta pelo agente de contratação.
10/06/2026
10/06/2026 22:04:20 | Sistema
Motivo: Finalizado o prazo da diligência, declaro a sessão suspensa em razão do horário. Convoco todas as licitantes para a continuidade do certame, a ocorrer amanhã, dia 11/06/2026, às 08:00. Boa noite a todos!
10/06/2026 22:04:20 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
10/06/2026 21:36:41 | Agente de Contratação
Informo as demais licitantes que, encerrado o prazo da diligência, a sessão será suspensa, com retorno definido para amanhã, dia 11/06/2026, às 08:00.
10/06/2026 20:37:21 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2026 20:02:57 | Sistema
Motivo: Solicito que a licitante apresente comprovação de exequibilidade, nos termos exigidos pelo item 11.5 do Edital.
10/06/2026 20:02:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:02 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 20:01:38 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CVC CONSTRUTORA VALE DO CUNHAS LTDA - DEMAIS com lance de R$ 8.540.000,00.
10/06/2026 20:01:30 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
10/06/2026 20:01:00 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.540.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2026 20:00:48 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 8.450.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/06/2026 20:00:34 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 8.750.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/06/2026 20:00:12 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.750.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2026 20:00:02 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.450.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2026 19:59:41 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 8.550.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/06/2026 19:59:32 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.550.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2026 19:58:52 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 8.500.000,00 para o lote 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
10/06/2026 19:57:46 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 8.500.000,00 para o lote 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
10/06/2026 19:30:26 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa, porém o benefício foi desabilitado para o lote.
10/06/2026 19:30:26 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
10/06/2026 19:30:21 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
10/06/2026 19:30:21 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10.000,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
10/06/2026 19:30:21 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
10/06/2026 19:30:21 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
10/06/2026 19:29:34 | Sistema
O fornecedor JM TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2026 19:28:19 | Sistema
O fornecedor TRANSVIAS CONSTRUCOES E TERRAPLENAGEM LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2026 19:26:06 | Sistema
O fornecedor TETO CONSTRUTORA S/A - S/A declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2026 19:25:52 | Sistema
O fornecedor Construtora Milão Ltda - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2026 19:23:33 | Sistema
O fornecedor EMBRACON CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2026 19:22:38 | Sistema
O fornecedor AGR BOTELHO ENGENHARIA LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
10/06/2026 19:19:25 | Sistema
O fornecedor JC PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.