CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E CONCLUSÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE ESCOLA COM 06 SALAS DE AULA - PROJETO PADRÃO DO FNDE, OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO Nº 23602/2014.
3/2026-004/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ERLANE CARVALHO UCHOA
Autoridade Competente:
ANDERSON BENITO OLIVEIRA DO AMARAL
Apoio:
ROBERTA MIRIAN DOS SANTOS LOPES, WERIKA MARTINS MELO
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
02/06/2026 às 14:08
Inicio das Propostas
02/06/2026 às 17:00
Limite p/ Impugnações
13/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
13/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
17/06/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
17/06/2026 às 11:01
Documentos
EDITAL - CONCORRENCIA Nº 3.2026-004.pdf
Tipo: Edital
02/06/2026-10:40:39
EDITAL CORRIGIDO - CONCORRÊNCIA Nº 3.2026-004 ASS....pdf
Tipo: Edital
15/06/2026-09:31:06
PARECER TÉCNICO LICITAÇÃO (1).pdf
Tipo: Outros documentos
24/06/2026-13:16:50
01-DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:09:06
02-ORÇAMENTO, LAUDO E FISCALIZAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:12:54
03-ORÇAMENTO REPACTUAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:13:29
04-ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:14:02
05-COMPOSIÇÃO DO B.D.I.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:15:02
06-LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:15:20
07-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:15:51
08-MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:16:06
10-ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:55:02
11-PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-11:58:14
12-PARECER JURÍDICO - CONCORRÊNCIA Nº 3.2026-004.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:03:42
13-TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:04:06
AVISO DE LICITAÇÃO.rar
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:04:47
15-PROPOSTA DO LICITANTE.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:06:08
16-PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:07:06
17-PLANILHA DE ORÇAMENTO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:10:24
18-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DO VENCEDOR.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:10:45
19-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:11:15
20-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:15:13
21-VENCEDOR DO PROCESSO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:15:30
22-TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:16:53
AVISO DE ADJUDICAÇÃO.zip
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:17:09
23-PARECER CONTROLE INTERNO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:17:42
24-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:18:07
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.zip
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:18:26
25-ATA FINAL.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:19:04
26-CONTRATO Nº 20260233.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:19:39
AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO.zip
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:20:18
27-FISCAL DE CONTRATO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:20:40
28-PARECER CONTROLE INTERNO - CONTRATO.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-12:21:45
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS REMANESCENTES E CONCLUSÃO DA OBRA DE...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 216.626,97
Melhor lance
R$ 181.966,65
Unidade:
SVÇ
07/08/2026
07/08/2026 15:21:45 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (28-PARECER CONTROLE INTERNO - CONTRATO.pdf) em 07/08/2026 às 12:21.
07/08/2026 15:20:40 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (27-FISCAL DE CONTRATO.pdf) em 07/08/2026 às 12:20.
07/08/2026 15:20:18 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (AVISO DE EXTRATO DE CONTRATO.zip) em 07/08/2026 às 12:20.
07/08/2026 15:19:39 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (26-CONTRATO Nº 20260233.pdf) em 07/08/2026 às 12:19.
07/08/2026 15:19:04 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (25-ATA FINAL.pdf) em 07/08/2026 às 12:19.
07/08/2026 15:18:26 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (AVISO DE HOMOLOGAÇÃO.zip) em 07/08/2026 às 12:18.
07/08/2026 15:18:07 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (24-TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf) em 07/08/2026 às 12:18.
07/08/2026 15:17:42 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (23-PARECER CONTROLE INTERNO.pdf) em 07/08/2026 às 12:17.
07/08/2026 15:17:09 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (AVISO DE ADJUDICAÇÃO.zip) em 07/08/2026 às 12:17.
07/08/2026 15:16:53 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (22-TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf) em 07/08/2026 às 12:16.
07/08/2026 15:15:30 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (21-VENCEDOR DO PROCESSO.pdf) em 07/08/2026 às 12:15.
07/08/2026 15:15:13 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (20-DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.pdf) em 07/08/2026 às 12:15.
07/08/2026 15:11:15 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (19-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf) em 07/08/2026 às 12:11.
07/08/2026 15:10:45 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (18-PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS UNITÁRIOS DO VENCEDOR.pdf) em 07/08/2026 às 12:10.
07/08/2026 15:10:24 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (17-PLANILHA DE ORÇAMENTO DO LICITANTE VENCEDOR.pdf) em 07/08/2026 às 12:10.
07/08/2026 15:07:06 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (16-PARECER TÉCNICO DA PROPOSTA.pdf) em 07/08/2026 às 12:07.
07/08/2026 15:06:08 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (15-PROPOSTA DO LICITANTE.pdf) em 07/08/2026 às 12:06.
07/08/2026 15:04:47 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (AVISO DE LICITAÇÃO.rar) em 07/08/2026 às 12:04.
07/08/2026 15:04:06 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (13-TERMO DE REFERÊNCIA.pdf) em 07/08/2026 às 12:04.
07/08/2026 15:03:42 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (12-PARECER JURÍDICO - CONCORRÊNCIA Nº 3.2026-004.pdf) em 07/08/2026 às 12:03.
07/08/2026 14:58:14 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (11-PREVISÃO DE RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.pdf) em 07/08/2026 às 11:58.
07/08/2026 14:55:02 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (10-ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP.pdf) em 07/08/2026 às 11:55.
07/08/2026 14:16:06 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (08-MEMORIAL DESCRITIVO.pdf) em 07/08/2026 às 11:16.
07/08/2026 14:15:51 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (07-CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.pdf) em 07/08/2026 às 11:15.
07/08/2026 14:15:20 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (06-LAUDO TÉCNICO DE VISTORIA.pdf) em 07/08/2026 às 11:15.
07/08/2026 14:15:02 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (05-COMPOSIÇÃO DO B.D.I.pdf) em 07/08/2026 às 11:15.
07/08/2026 14:14:02 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (04-ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA.pdf) em 07/08/2026 às 11:14.
07/08/2026 14:13:29 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (03-ORÇAMENTO REPACTUAÇÃO.pdf) em 07/08/2026 às 11:13.
07/08/2026 14:12:54 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (02-ORÇAMENTO, LAUDO E FISCALIZAÇÃO.pdf) em 07/08/2026 às 11:12.
07/08/2026 14:09:06 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (01-DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA - DFD.pdf) em 07/08/2026 às 11:09.
13/07/2026
13/07/2026 12:20:22 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por ANDERSON BENITO OLIVEIRA DO AMARAL.
06/07/2026
06/07/2026 17:46:48 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por ANDERSON BENITO OLIVEIRA DO AMARAL.
06/07/2026 13:07:33 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
25/06/2026
25/06/2026 16:30:58 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 30/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 03/07/2026 às 23:59.
25/06/2026 16:30:16 | Sistema
Intenção: Manifestamos intenção de recurso contra a decisão de habilitação/inabilitação, tendo em vista a existência de inconsistências na análise dos documentos de habilitação apresentados, especialmente quanto ao atendimento das exigências do edital e da Lei nº 14.133/2021. As razões recursais demonstrarão, de forma detalhada, as irregularidades identificadas, bem como a necessidade de revisão da decisão administrativa, em observância aos princípios da legalidade, isonomia, vinculação ao instrumento convocatório e julgamento objetivo.
25/06/2026 16:30:16 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o item 0001.
25/06/2026 16:21:41 | Sistema
O fornecedor W M CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/06/2026 16:19:58 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/06/2026 às 13:29.
25/06/2026 16:19:32 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
25/06/2026 16:18:07 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA.
25/06/2026 16:13:23 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores. A sessão está sendo retomada.
24/06/2026
24/06/2026 18:54:17 | Agente de Contratação
Senhores, faremos um recesso e a sessão será retomada amanhã, 25/06 às 13:00.
24/06/2026 17:30:12 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/06/2026 16:40:18 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 16:39:40 | Agente de Contratação
Solicito o envio completo dos documentos de habilitação constantes no edital e no termo de referência.
24/06/2026 16:39:23 | Agente de Contratação
Passaremos para a fase da habilitação.
24/06/2026 16:19:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2026 às 13:29.
24/06/2026 16:18:59 | Sistema
O fornecedor ALFA E OMEGA CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
24/06/2026 16:16:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO LICITAÇÃO (1).pdf) em 24/06/2026 às 13:16.
24/06/2026 16:09:01 | Agente de Contratação
Boa tarde senhores. Estamos retomando a sessão.