CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PONTES DE CONCRETO, META 01 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO DE 15M DE CUMPRIMENTO POR 5M DE LARGURA -VICINAL SENTIDO CASTANHAL META 02 - RECONSTRUÇÃO DE PONTE EM CONCRETO...
3.2026-004/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
MARCOS VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA
Autoridade Competente:
LAANE BARROS LUCENA FERNANDES
Apoio:
ALDEMI BARROS MIRANDA, ELANNY VAL PORTO GUIDA LIMA, JOSEANA BARROS DE SA LOIOLA
Origem dos Recursos:
Fundo a fundo
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/08/2026 às 23:40
Inicio das Propostas
11/08/2026 às 00:00
Limite p/ Impugnações
21/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/08/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
25/08/2026 às 12:00
Documentos
DFD E ANEXO.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
EDITAL E ANEXOS 3.2026-004.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
JUSTIFICATIVA PARA ANTECIPAÇÃO DA FASE DE HABILITAÇÃO.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
MINUTA_DE_CONTRATO_DE_OBRAS_E_SERVIÇO_DE_ENGENHARIA_20130001.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
MINUTA_DE_EDITAL_DE_OBRAS_E_SERVIÇOS_DE_ENGENHARIA_20130001.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
PARECER - processo 3.2026-004 PONT.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
COMPOSIÇÃO DO BDI.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
COMPOSIÇÕES AUXILIARES.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
COMPOSIÇÕES PROPRIAS.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
CRONOGRAMA FISICO INSUMO.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
CURVA ABC INSUMOS.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
CURVA ABC SERVIÇOS.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
ENCARGO SOCIAL.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
MEMORIAL DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
PLANILHA ORÇAMETÁRIA.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
PROJETO _Vicinal_Curral_02_assinado.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
PROJETO Vicinal Castanhal.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
PROJETO_VICINAL_PEDRA_BRANCA_assinado.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-20:35:14
7. CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO.pdf
Tipo: Cronograma
19/08/2026-14:09:17
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
CONSTRUÇÃO DE 03 PONTES PRE-MOLDADA DE CONCRETO ARMADO
Quantidade:
3,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 547.500,00
Melhor lance
R$ 438.500,00
Unidade:
SVÇ
03/09/2026
03/09/2026 11:31:52 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LAANE BARROS LUCENA FERNANDES.
03/09/2026 11:31:40 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por LAANE BARROS LUCENA FERNANDES.
27/08/2026
27/08/2026 14:32:56 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
27/08/2026 14:32:37 | Agente de Contratação
processo finalizado!
27/08/2026 13:02:05 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2026 às 10:12.
27/08/2026 13:01:59 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
27/08/2026 13:01:54 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA.
26/08/2026
26/08/2026 19:27:50 | Agente de Contratação
O processo fica suspenso para retornar amanhã as 10:00 horas com mais informações!
26/08/2026 18:33:14 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
26/08/2026 17:23:20 | Agente de Contratação
Sim, as demais documentação ja foram anexadas antes do processo!
26/08/2026 17:22:16 | F. ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LT
Documentação Item 0001: Sr.(a) pregoeiro (a) é para enviar somente a proposta e as planilhas readequadas?
26/08/2026 17:05:54 | Sistema
Motivo: Por favor anexar documentos realinhados, proposta e planilhas!
26/08/2026 17:05:54 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:05 do dia 26/08/2026.
26/08/2026 17:04:20 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA com lance de R$ 438.500,00.
26/08/2026 17:04:20 | Sistema
O fornecedor W CUNHA DA SILVA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
26/08/2026 17:04:20 | Sistema
Motivo: Não anexou documentação completa realinhada!
26/08/2026 17:04:20 | Sistema
O fornecedor W CUNHA DA SILVA LTDA foi desclassificado no processo.
26/08/2026 15:03:52 | Agente de Contratação
O processo continua suspenso, retornaremos as 14:00 horas com mais informações!
26/08/2026 13:36:52 | Agente de Contratação
O processo continua suspenso com analise de planilhas. Retornamos com mais informações as 12:00 horas.
25/08/2026
25/08/2026 21:54:14 | Agente de Contratação
Boa noite, senhores licitantes o processo fica suspenso para analise das planilhas. Retornaremos amanhã as 10:30 horas com maisn informações!
25/08/2026 21:44:44 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
25/08/2026 20:24:44 | F. W CUNHA DA SILVA LTDA
Documentação Item 0001: Sr. Agente de Contratação, considerando a complexidade da readequação da proposta ao lance final, especialmente diante da necessidade de revisão e compatibilização da planilha orçamentária, composições, BDI e cronograma físico-financeiro, solicitamos, se possível, a concessão de prazo adicional para conclusão e envio da documentação readequada. O pedido é formulado apenas para assegurar a consistência técnica dos documentos e a exata adequação ao valor final ofertado, sem qualquer alteração das condições da proposta ou do lance apresentado. Desde já agradecemos a consideração.
25/08/2026 20:23:05 | F. W CUNHA DA SILVA LTDA
Documentação Item 0001: Solicito a prorrogação do prazo
25/08/2026 19:45:20 | Sistema
Motivo: Por favor anexar proposta e planilhas realinhadas!
25/08/2026 19:45:20 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 18:45 do dia 25/08/2026.
25/08/2026 19:34:23 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 16:44.
25/08/2026 19:33:39 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
25/08/2026 19:33:39 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante W CUNHA DA SILVA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 438.400,00.
25/08/2026 19:33:16 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
25/08/2026 18:47:49 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 462.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
25/08/2026 18:47:28 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 462.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
25/08/2026 18:16:40 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
25/08/2026 18:16:40 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
25/08/2026 18:16:19 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
25/08/2026 18:16:19 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
25/08/2026 18:16:19 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
25/08/2026 18:11:27 | Sistema
O fornecedor ARENA ENGENHARIA & EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/08/2026 18:09:44 | Sistema
O fornecedor FATOR CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/08/2026 18:09:15 | Sistema
O fornecedor W CUNHA DA SILVA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
25/08/2026 18:03:42 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 15:13.
25/08/2026 18:03:30 | Sistema
Fase de análise de documentos de habilitação encerrada.
25/08/2026 15:01:29 | Agente de Contratação
Coninuamos com analise de documentos, as 15:00 horas voltamos com mais informações!
25/08/2026 12:25:13 | Agente de Contratação
O processo fica suspenso para analise dos documentos. Retornaremos com mais informações as 12:00 horas!
25/08/2026 12:15:51 | Sistema
O processo está em fase na fase de habilitação de Fornecedor
25/08/2026 12:15:46 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes vamos analisar propostas!
19/08/2026
19/08/2026 17:09:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7. CRONOGRAMA FISICO - FINANCEIRO.pdf) em 19/08/2026 às 14:09.