Contratação de pessoa jurídica especializada para Reforma da Praça do Bairro Conjunto Padre Solon no Município de Paulista-PB
1/2025
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
MANOEL FRANCISCO DE ALMEIDA NETO
Autoridade Competente:
Lucas de Sousa Pereira
Apoio:
JHONE SANTOS FERREIRA, WANDERSON COELHO MARIZ MOREIRA
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
21/02/2025 às 13:35
Inicio das Propostas
22/02/2025 às 02:59
Limite p/ Impugnações
07/03/2025 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
07/03/2025 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/03/2025 às 12:00
Abertura das Propostas
11/03/2025 às 12:01
Documentos
Edital_da_CE_nº_01_2025_Reforma_da_Praça_Padre_Solon[1]_compressed.pdf
Tipo: Edital
07/02/2025-13:32
CE n° 01 2025_Reforma da Praça Padre Solon_RETIFICADO.pdf
Tipo: Edital
21/02/2025-10:08:14
Parecer Técnico Engenharia - Exequibilidade - Praça Padre Solon - Assinado - 12_03_2025.pdf
Tipo: Outros documentos
14/03/2025-08:23:22
Parecer de Engenharia (Proposta de Preço WE Empreendimentos LTDA) - Praça Padre Solon_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
21/03/2025-08:36:36
Parecer de Engenharia (Habilitação de Preço WE Empreendimentos LTDA) - Praça Padre Solon.pdf
Tipo: Outros documentos
21/03/2025-08:39:02
CONTRATO EMPRESA 1.pdf
Tipo: Contrato
04/11/2026-10:27:33
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de obra de Reforma da Praça do Bairro Conjunto Padre Solon no Município de Paulista/PB
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 275.133,42
Melhor lance
R$ 205.333,33
Unidade:
OBRA
21/03/2025
21/03/2025 14:00:37 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Lucas de Sousa Pereira.
21/03/2025 14:00:31 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Lucas de Sousa Pereira.
21/03/2025 13:45:40 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
21/03/2025 13:45:33 | Sistema
Justificativa: Indagação solucionada por intermédio de diligências, a despeito do resultado, foi facultado um novo prazo de intenção de recursos, não sendo identificado nenhuma nova intenção de recorrer por parte das interessadas.
21/03/2025 13:45:33 | Sistema
Intenção: Intenção de Recurso
21/03/2025 13:45:33 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
21/03/2025 13:45:28 | Sistema
Justificativa: Indagação solucionada por intermédio de diligências, a despeito do resultado, foi facultado um novo prazo de intenção de recursos, não sendo identificado nenhuma nova intenção de recorrer por parte das interessadas.
21/03/2025 13:45:28 | Sistema
Intenção: 6.9.3. No caso de serviços de engenharia, serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração, independentemente do regime de execução.
21/03/2025 13:45:28 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
21/03/2025 13:45:22 | Sistema
Justificativa: Indagação solucionada por intermédio de diligências, a despeito do resultado, foi facultado um novo prazo de intenção de recursos, não sendo identificado nenhuma nova intenção de recorrer por parte das interessadas.
21/03/2025 13:45:22 | Sistema
Intenção: Serão consideradas inexequíveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor orçado pela Administração
21/03/2025 13:45:22 | Sistema
Intenção de recurso foi indeferida para o item 0001.
21/03/2025 11:40:23 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/03/2025 às 09:10.
21/03/2025 11:40:04 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
21/03/2025 11:40:00 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor WE EMPREENDIMENTOS LTDA.
21/03/2025 11:39:02 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer de Engenharia (Habilitação de Preço WE Empreendimentos LTDA) - Praça Padre Solon.pdf) em 21/03/2025 às 08:39.
21/03/2025 11:38:25 | Agente de Contratação
Analisados os elementos apresentados na proposta de preços, de acordo com análise do setor de engenharia do município acostado no sistema eletrônico e no processo licitatório, observou-se a proposta atende aos requisitos do instrumento convocatório.
21/03/2025 11:36:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer de Engenharia (Proposta de Preço WE Empreendimentos LTDA) - Praça Padre Solon_assinado.pdf) em 21/03/2025 às 08:36.
18/03/2025
18/03/2025 19:18:42 | Agente de Contratação
Após o recebimento da proposta de preços e documentação de habilitação pela licitante melhor classificada na fase de lances, informamos aos licitantes que, encaminharemos a referida documentação para análise técnica do setor de engenharia do Município que emitirá pareceres técnicos referente a cada fase, da análise dos elementos da proposta de preços; assim como, da análise da habilitação referente a qualificação técnica da licitante.
17/03/2025
17/03/2025 11:50:43 | F. WE EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, Sr(a). Agente de Contratação, segue os documentos solicitados.
17/03/2025 11:49:41 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2025 11:48:26 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/03/2025 11:47:59 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/03/2025
14/03/2025 13:21:30 | Sistema
Motivo: Analisada a exequibilidade da proposta de preços apresentada pela licitante melhor classificada na fase de lances, com base no parecer técnico apresentado pelo setor de engenharia, foi possível verificar que a licitante já executou obra com desconto superior ao que foi apresentado no certame, nos termos do Acórdão nº 465/2024 – Plenário do TCU. Assim, abre-se o prazo de 24 (vinte e quatro) horas úteis para o envio da proposta de preços, por meio eletrônico, acompanhada das planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, seguindo o modelo elaborado pela Administração, bem como com detalhamento das Bonificações e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora e cronograma físico-financeiro. Assim como, dos documentos exigidos para habilitação, por meio do sistema, em formato digital.
14/03/2025 13:21:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 17/03/2025.
14/03/2025 11:25:35 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/03/2025 às 08:55.
14/03/2025 11:23:42 | Sistema
O fornecedor WE EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/03/2025 11:23:22 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer Técnico Engenharia - Exequibilidade - Praça Padre Solon - Assinado - 12_03_2025.pdf) em 14/03/2025 às 08:23.
12/03/2025
12/03/2025 14:00:28 | Agente de Contratação
Após o recebimento da documentação para prova de exequibilidade do preço ofertado pela licitante melhor classificada na fase de lances, informamos aos licitantes que, encaminharemos a referida documentação para análise técnica do setor de engenharia do Município que emitirá parecer técnico a respeito da exequibilidade ou inexequibilidade da proposta de preços.
11/03/2025
11/03/2025 23:54:14 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/03/2025 12:40:09 | Sistema
Motivo: Abre-se diligências para apresentação de prova de exequibilidade do preço ofertado, uma vez que o valor restou inferior a 75% do valor orçado pela Administração, de acordo com o item 6.8.1 do Edital, tendo em vista que, o critério estabelecido pelo `PAR` 4º do art. 59 da Lei 14.133/2021 para identificar eventual inexequibilidade do preço proposto estabelece uma PRESUNÇÃO RELATIVA DE INEXEQUIBILIDADE de preços, sendo facultado ao licitante a oportunidade de demonstrar, através de documentos comprobatórios (CONTRATOS DE OUTRAS OBRAS ou NOTAS FISCAIS ou COMPOSIÇÃO DE PREÇOS, ou OUTRO DOCUMENTO IDÔNEO QUE POSSA COMPROVAR A EXEQUIBILIDDE DO PREÇO OFERTADO), a exequibilidade do valor ofertado, nos termos do Acórdão nº 465/2024 – Plenário do TCU.
11/03/2025 12:40:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:40 do dia 12/03/2025.
11/03/2025 12:24:21 | Sistema
O fornecedor ANCORA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/03/2025 12:20:42 | Sistema
O fornecedor NTC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/03/2025 12:20:20 | Sistema
O fornecedor PILAR EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
11/03/2025 12:17:54 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante WE EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 205.333,33.
11/03/2025 12:17:24 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
11/03/2025 12:11:44 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 205.333,96 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
11/03/2025 12:11:18 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 205.333,96 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
11/03/2025 12:03:50 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/03/2025 12:03:50 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/03/2025 12:03:35 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/03/2025 12:03:35 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/03/2025 12:03:35 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/03/2025 12:02:27 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
21/02/2025
21/02/2025 13:13:00 | Sistema
O processo foi republicado em 21/02/2025 às 10:13.
21/02/2025 13:08:57 | Sistema
Motivo: Republica-se o edital da licitação, em face de alteração do Projeto Básico.
21/02/2025 13:08:57 | Sistema
O processo foi retificado em 21/02/2025 às 10:08.
21/02/2025 13:08:35 | Sistema
Motivo: Republica-se o edital da licitação, em face de alteração do Projeto Básico.
21/02/2025 13:08:35 | Sistema
O processo foi retificado em 21/02/2025 às 10:08.