Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação do parque de exposições no município de Caldeirão Grande do Piauí-PI.
002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
ANTÔNIO LINDOMAR SOUSA ALENCAR
Autoridade Competente:
DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES
Apoio:
Delma Francisca De Jesus, JOÃO PESSOA DE ARAÚJO NETO ALENCAR
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
23/09/2026 às 17:36
Inicio das Propostas
23/09/2026 às 18:00
Limite p/ Impugnações
06/10/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
06/10/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
07/10/2026 às 18:00
Abertura das Propostas
08/10/2026 às 12:01
Documentos
CE 002.2026 - Ampliação Parque de Exposições.pdf
Tipo: Edital
23/09/2026-14:34:36
ETP - CE 002.2026 ASS.pdf
Tipo: Estudo Técnico Preliminar
23/09/2026-14:35:19
DM_5660_033_Caldeirao_Grande_do_Pi_Licitacao_Concorrencia_Eletronica_002-26_Aviso_de_Publicacao_de_Edital_pag_159.pdf
Tipo: Convocação-Aviso de edital
23/09/2026-14:35:35
PROJETO AMPLIAÇÃO PARQUE EXPOSIÇÕES COMPLETO.pdf
Tipo: Outros documentos
23/09/2026-14:35:57
Parecer técnico ASSINADO.pdf
Tipo: Outros documentos
15/10/2026-14:39:55
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada para execução da obra de ampliação do Parque de Exposições no M...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.033.553,26
Melhor lance
R$ 999.867,70
Unidade:
SVÇ
20/10/2026
20/10/2026 12:21:50 | Sistema
O item 0001 foi homologado por DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES.
20/10/2026 12:21:45 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por DOUGLAS FILIPE SOUSA GONÇALVES.
15/10/2026
15/10/2026 19:24:07 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
15/10/2026 18:50:51 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2026 às 16:20.
15/10/2026 18:50:26 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
15/10/2026 18:50:20 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA.
15/10/2026 17:40:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 15/10/2026 às 15:10.
15/10/2026 17:40:10 | Sistema
O fornecedor A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
15/10/2026 17:39:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer técnico ASSINADO.pdf) em 15/10/2026 às 14:39.
15/10/2026 17:30:57 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, boa tarde!
14/10/2026
14/10/2026 19:01:11 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão será suspensa para analise e retornará amanhã, dia 15/10/2026, as 14:30h!
14/10/2026 17:07:54 | Sistema
A proposta readequada do item 0001 foi anexada ao processo.
14/10/2026 16:48:39 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto o prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
14/10/2026 16:48:39 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:49 do dia 14/10/2026.
14/10/2026 16:48:13 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante A J TEIXEIRA CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 999.867,70.
14/10/2026 16:48:13 | Sistema
O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/10/2026 16:48:13 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou documentos solicitados.
14/10/2026 16:48:13 | Sistema
O fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi desclassificado no processo.
14/10/2026 14:22:19 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto o prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
14/10/2026 14:22:19 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:23 do dia 14/10/2026.
14/10/2026 14:21:47 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA com lance de R$ 945.701,23.
14/10/2026 14:21:47 | Sistema
O fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/10/2026 14:21:47 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou documentos solicitados.
14/10/2026 14:21:47 | Sistema
O fornecedor COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA foi desclassificado no processo.
14/10/2026 12:03:23 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto o prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
14/10/2026 12:03:23 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:04 do dia 14/10/2026.
14/10/2026 12:02:52 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante COUTO ENGENHARIA E PROJETOS LTDA com lance de R$ 930.197,93.
14/10/2026 12:02:52 | Sistema
O fornecedor LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
14/10/2026 12:02:52 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou documentos solicitados.
14/10/2026 12:02:52 | Sistema
O fornecedor LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA foi desclassificado no processo.
14/10/2026 12:02:06 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores licitantes!
13/10/2026
13/10/2026 19:26:27 | Agente de Contratação
Senhores licitantes, a sessão será suspensa e retornará amanhã, dia 14/10/2026, as 09:00h!
13/10/2026 17:19:22 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto o prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
13/10/2026 17:19:22 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:20 do dia 13/10/2026.
13/10/2026 17:18:36 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante LEONARDO DE SOUSA FONTES LTDA com lance de R$ 929.225,85.
13/10/2026 17:18:36 | Sistema
O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/10/2026 17:18:36 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou documentos solicitados.
13/10/2026 17:18:36 | Sistema
O fornecedor ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
13/10/2026 15:04:12 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto o prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
13/10/2026 15:04:12 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:05 do dia 13/10/2026.
13/10/2026 15:03:48 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ENGECON COMERCIO E ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 900.000,00.
13/10/2026 15:03:48 | Sistema
O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
13/10/2026 15:03:48 | Sistema
Motivo: Licitante não apresentou documentos solicitados.
13/10/2026 15:03:48 | Sistema
O fornecedor J W SOUSA LIMA LTDA foi desclassificado no processo.
13/10/2026 12:55:28 | Sistema
Motivo: Segundo a lei 14.133/21, em seu artigo 56, `PAR ` 5 º, No caso de obras e serviços de engenharia, o licitante vencedor deverá reelaborar e apresentar à Administração as planilhas com indicação dos quantitativos e dos custos unitários, bem como com detalhamento do BDI e do ES, com os respectivos valores adequados ao valor final da proposta vencedora, exclusivamente para eventuais adequações indispensáveis no cronograma físico-financeiro. Portanto, será aberto o prazo para anexar proposta realinhada com a composição de custos.
13/10/2026 12:55:28 | Sistema
Foi solicitada a proposta readequada para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:56 do dia 13/10/2026.
13/10/2026 12:52:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
13/10/2026 12:27:59 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA foi definida pelo agente de contratação para 13/10/2026 às 09:47, encerrando às 09:52:00.
13/10/2026 12:25:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor TALES VITO RIBEIRO LEAL LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
13/10/2026 12:25:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.