CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA EM SAÚDE - LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS DO HOSPITAL MUNICIPAL SÃO SEBASTIÃO DE VARRE-SAI/RJ, COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DO CONTRATO DE...
Benefício Local
7/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Michele Cristina Fabri Ferreira
Autoridade Competente:
Lauro Abib Fabri
Apoio:
Álef Raphael da Silva Castro, Elífas Coimbra Vieira
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
02/07/2026 às 13:48
Inicio das Propostas
02/07/2026 às 15:00
Limite p/ Impugnações
16/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
20/07/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
20/07/2026 às 12:01
Documentos
Processo 2363 2026 - EDITAL E ANEXOS.pdf
Tipo: Edital
02/07/2026-10:42
Processo 2363 2026 - AVISO DE LICITAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:46:53
Processo 2363 2026 - CRONOGRAMA_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:47:05
Processo 2363 2026 - MEMORIAL DESCRITIVO DEFINITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:47:16
Processo 2363 2026 - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.rar
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:47:32
Processo 2363 2026 - PROJETOS.rar
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:47:46
Processo 2363 2026 MEMORIA_DE_CALCULO_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:48:02
Processo_2363_2026_-_PROJETO_BASICO_assinado (1).pdf
Tipo: Outros documentos
02/07/2026-10:48:14
DECRETO 2620 2026 PONTO FACULTATIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-11:41:44
Decreto Municipal
Tipo: Anexo
05/08/2026-00:00
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-14:29:46
TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-14:29:59
ATA FINAL.pdf
Tipo: Outros documentos
18/08/2026-16:01:59
ATA DA PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
18/08/2026-16:02:26
Municípios Locais/Regionais
Tipo: Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
OBRA DE REFORMA DE UNIDADE DE ATENCAO ESPECIALIZADA EM SAuDE - LABORATORIO DE ANALISES CLiNICAS DO H...
Quantidade:
1,0000
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 375.540,94
Melhor lance
R$ 314.703,31
Unidade:
SEV
18/08/2026
18/08/2026 19:02:26 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ATA DA PROPOSTA.pdf) em 18/08/2026 às 16:02.
18/08/2026 19:01:59 | Sistema
O Autoridade Competente adicionou o arquivo (ATA FINAL.pdf) em 18/08/2026 às 16:01.
06/08/2026
06/08/2026 17:29:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE ADJUDICAÇÃO.pdf) em 06/08/2026 às 14:29.
06/08/2026 17:29:46 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (TERMO DE HOMOLOGAÇÃO.pdf) em 06/08/2026 às 14:29.
29/07/2026
29/07/2026 12:21:42 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Lauro Abib Fabri.
29/07/2026 12:21:32 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Lauro Abib Fabri.
29/07/2026 12:18:59 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/07/2026
24/07/2026 14:41:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (DECRETO 2620 2026 PONTO FACULTATIVO.pdf) em 24/07/2026 às 11:41.
22/07/2026
22/07/2026 14:52:11 | Sistema
O prazo para recursos no lote foi definido pelo agente de contratação para 27/07/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 30/07/2026 às 23:59.
22/07/2026 14:38:14 | Sistema
O fornecedor L S F FERREIRA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
22/07/2026 14:37:33 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo agente de contratação para 22/07/2026 às 11:47.
22/07/2026 14:37:02 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
22/07/2026 14:36:45 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA.
22/07/2026 12:19:17 | Agente de Contratação
Bom dia! Sigo aguardando o retorno do Setor de Engenharia para darmos prosseguimento ao certame.
21/07/2026
21/07/2026 20:21:20 | Agente de Contratação
Prezada, a documentação foi encaminhada ao setor de engenharia. Amanhã, a partir das 9h00 retornaremos á sessão. Um excelente fim de tarde á todos.
21/07/2026 18:35:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2026 17:23:30 | Sistema
Motivo: Prezada CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA, solicitamos a apresentação do BDI 2 em arquivo próprio, devidamente assinado pelo responsável competente, bem como a reapresentação do Cronograma Físico-Financeiro em melhor qualidade, de forma que seu conteúdo esteja plenamente legível para análise.
21/07/2026 17:23:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:24 do dia 21/07/2026.
21/07/2026 16:35:08 | Agente de Contratação
Boa tarde! Documentos ainda em análise.
21/07/2026 14:37:32 | Agente de Contratação
Prezados, informo que, em razão ao horário de almoço, a presente sessão terá continuidade às 13h30. Informo ainda que os documentos seguem em análise pelos setores competentes.
21/07/2026 12:03:55 | Agente de Contratação
Bom dia! Documentos encaminhados para análise.
21/07/2026 11:42:47 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2026 11:39:40 | Sistema
Motivo: Segue diligência para complementação da documentação. Fica concedido o prazo até às 09h00 para anexação dos documentos solicitados na plataforma.
21/07/2026 11:39:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 21/07/2026.
20/07/2026
20/07/2026 17:15:55 | F. CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Item 0001: agradecemos o atendimento
20/07/2026 16:29:54 | Agente de Contratação
Considerando o pedido formulado pela empresa e a necessidade de conferir celeridade ao andamento do certame, fica concedida a prorrogação do prazo para apresentação da documentação de habilitação e proposta readequada (planilha, cronograma e BDI) até o dia 21/07 (amanhã) ás 09h00..
20/07/2026 15:25:51 | F. CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Item 0001: Boa tarde, tendo em vista a complexidade da planilha, para apliacação do desconto concedido, bem como os demais documentos inerentes a proposta, solicitamos dilação de prazo por 24 horas, afim de dar condições de finalização dos citados documentos com tranquilidade! Ressaltamos que esse prazo diz respeito apenas a documentos de proposta!
20/07/2026 14:12:50 | F. CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA
Documentação Item 0001: Cientes. Bom dia
20/07/2026 14:11:16 | Sistema
Motivo: Prezado licitante CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA, solicitamos o envio, no prazo de 04 (quatro) horas, dos seguintes documentos: proposta readequada (Planilha, Cronograma e BDI) ao valor final ofertado; documentação de habilitação, conforme exigências constantes no TR e Aviso de Dispensa
20/07/2026 14:11:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:12 do dia 20/07/2026.
20/07/2026 13:02:56 | Sistema
O fornecedor CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
20/07/2026 13:00:22 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CARBOX EMPREENDIMENTOS LTDA - ME com lance de R$ 314.703,31.
20/07/2026 12:52:53 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
20/07/2026 12:52:53 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 314.703,31.
20/07/2026 12:51:46 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 314.999,00 pode dar um lance de desempate para o item 0001 até 20/07/2026 às 09:56:46, com fundamento no parágrafo 3º do art. 48 LC n. 123/2006, redação dada pela LC n. 147/2014.
20/07/2026 12:51:46 | Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate referente a prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente em sua disputa conforme parágrafo 3º do art. 48 LC 123/2006, com redação dada pela LC n. 147/2014.
20/07/2026 12:50:03 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 314.950,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
20/07/2026 12:21:55 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
20/07/2026 12:21:55 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
20/07/2026 12:15:13 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 1,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
20/07/2026 12:15:13 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
20/07/2026 12:15:12 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
20/07/2026 12:07:24 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
20/07/2026 12:04:17 | Agente de Contratação
Bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública