Contratação de empresa especializadaem engenharia civil para a execução da construção de 20 (vinte) unidades habitacionais, no âmbito do Programa FNHIS SUB-50, destinadas a famílias de baixa renda do Município de Olho Dágua do Borges/RN, em...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
WALMIR ARAÚJO NETO
Autoridade Competente:
ANTONIMAR AMORIM CARLOS
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Sem dotação orçamentária
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
03/09/2026 às 11:30
Inicio das Propostas
03/09/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
16/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
18/09/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
18/09/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL - UNIDADES HABITACIONAIS.pdf
Tipo: Edital
21/06/2026-20:05:11
2. TERMO DE REFERÊNCIA - TR - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAL.pdf
Tipo: Edital
21/06/2026-20:05:11
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAL.pdf
Tipo: Edital
21/06/2026-20:05:11
ORÇAMENTO, PROJETO E OUTROS DOCUMENTOS.pdf
Tipo: Edital
21/06/2026-20:05:11
ANEXOS DO EDITAL.docx
Tipo: Edital
21/06/2026-20:12:05
EDITAL RETIFICADO - CONCORRÊNCIA Nº 002-2026 - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAL.pdf
Tipo: Edital
17/08/2026-09:06:19
ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR - ETP RETIFICADO - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAIS.pdf
Tipo: Edital
17/08/2026-09:06:19
TERMO DE REFERÊNCIA - TR RETIFICADO - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAL.pdf
Tipo: Edital
17/08/2026-09:06:19
EDITAL Nº 002-2026 - RETIFICADO E ATUALIZADO - UNIDADES HABITACIONAIS.pdf
Tipo: Edital
03/09/2026-08:30:21
TERMO DE REFERÊNCIA - TR - RETIFICADO E ATUALIZADO - CONST. DE UNIDADES HABITACIONAL.pdf
Tipo: Edital
03/09/2026-08:30:21
Julgamento da Impugnação - PARECER JURÍDICA - DECISÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/06/2026-17:25:41
TERMO DE SUSPENSÃO.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
06/07/2026-10:25:46
Parecer - impugnação ao edital.pdf
Tipo: Outros documentos
17/08/2026-09:08:19
DECISÃO - IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Outros documentos
17/08/2026-09:09:17
Julgamento da Impugnação - DECISÃO ADMINISTRATIVA.pdf
Tipo: Documento Anexo
26/08/2026-16:33:56
PARECER - IMPUGNAÇÃO - WB.pdf
Tipo: Outros documentos
31/08/2026-07:43:12
TERMO DE SUSPENSÃO.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
31/08/2026-08:21:01
Julgamento da Impugnação - DECISÃO ADMINISTRATIVA.pdf
Tipo: Documento Anexo
15/09/2026-17:11:20
Julgamento da Impugnação - DECISÃO ADMINISTRATIVA - IMPUGNAÇÃO - VIVENDAS.pdf
Tipo: Documento Anexo
15/09/2026-22:27:06
OBD_2025_MCID_MCMV_20UH_HABILITACAO_PARECER_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2026-09:54:23
PARECER CONTÁBIL 002.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2026-09:54:58
WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2026-09:55:20
EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMERCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA EPP.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2026-09:55:41
DECISÃO ADMINISTRATIVA.pdf
Tipo: Outros documentos
07/10/2026-10:07:15
ODB_2026_MCID_MCMV__20UH_LIC_PROPOSTA_WB_parecer_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
15/10/2026-10:30:24
DECISÃO - PROPOSTA.pdf
Tipo: Outros documentos
15/10/2026-12:25:16
DECISÃO - PROPOSTA - PÓS-DILIGÊNCIA.pdf
Tipo: Outros documentos
16/10/2026-12:52:26
CONTRATO_NBA_191001.2026_assinado.pdf
Tipo: Contrato
19/10/2026-09:39:58
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO _ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002_2026 _ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0401049_2026 — Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.pdf
Tipo: Termo de Homologação
20/10/2026-08:37:48
PUBLICAÇÃO - UNIÃO.pdf
Tipo: Termo de Homologação
20/10/2026-08:38:17
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPULGNAÇÃO -OLHO D`AGUA DOS BORGES correto.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL RETIFICADO Olho D’água do Borges.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO EDITAL - OLHO D`ÁGUA DO BORGES.RN - CE 002.26.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - Impugnação 1.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote 1
20/10/2026
20/10/2026 11:38:17 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PUBLICAÇÃO - UNIÃO.pdf) em 20/10/2026 às 08:38.
20/10/2026 11:37:48 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (TERMO DE HOMOLOGAÇÃO _ CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002_2026 _ PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0401049_2026 — Diário Oficial dos Municípios do Estado do Rio Grande do Norte.pdf) em 20/10/2026 às 08:37.
16/10/2026
16/10/2026 16:39:11 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por ANTONIMAR AMORIM CARLOS.
16/10/2026 16:39:05 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por ANTONIMAR AMORIM CARLOS.
16/10/2026 15:56:42 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
16/10/2026 15:56:33 | Presidente da Comissão
Encerramos assim, a presente sessão pública. Agradecemos a participação de todos. Aguarde as próximas fases do presente processo.
16/10/2026 15:55:30 | Presidente da Comissão
Findo o prazo para interposição de interesse recursal, sem manifestação de interesse, o processo será encaminhando para avaliação da autoridade superior competente para proceder com a adjudicação e homologação do objeto, caso seja o seu juízo, conforme os ditames legais.
16/10/2026 15:52:26 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DECISÃO - PROPOSTA - PÓS-DILIGÊNCIA.pdf) em 16/10/2026 às 12:52.
16/10/2026 15:36:02 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 16/10/2026 às 12:46.
16/10/2026 15:35:53 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
16/10/2026 15:35:28 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI.
16/10/2026 15:35:18 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
16/10/2026 15:34:15 | Presidente da Comissão
DECISÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 13 CE 002/2026: cumprida a diligência e acolhido o Parecer Técnico de 13/10/2026, a proposta da WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., no valor global de R$ 3.379.179,48, foi ACEITA, e a licitante, classificada em 1º lugar. Abre-se o prazo para manifestação de intenção de recorrer (mínimo de 10 minutos), com razões em 3 dias úteis. Íntegra nos autos.
16/10/2026 15:30:08 | Presidente da Comissão
RETOMADA DA SESSÃO 13 CE 002/2026 Senhores licitantes, a sessão pública está RETOMADA neste momento (16/10/2026, 12h30), para a continuidade do julgamento da proposta. Registra-se que a licitante WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. anexou a documentação em resposta à diligência em 16/10/2026, às 10h26min59s, dentro do prazo concedido. Em seguida, será publicada a decisão administrativa sobre a proposta, com a abertura do prazo para manifestação de intenção de recorrer. Acompanhem a sessão pelo chat.
16/10/2026 13:27:12 | F. WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERC
Documentação Lote 0001: Boa tarde, segue a diligencia solicitada.
16/10/2026 13:26:59 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/10/2026
15/10/2026 15:27:25 | Presidente da Comissão
SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA 13 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Em razão da diligência dirigida à licitante WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., 1ª classificada, nos termos da Decisão de Julgamento da Proposta de 15/10/2026, a sessão pública fica SUSPENSA até o cumprimento da diligência. A sessão será retomada amanhã, 16/10/2026, às 12h30, para a continuidade do julgamento da proposta (itens 11.25 e 12 do Edital). Eventual pedido de prorrogação do prazo da diligência deverá ser feito exclusivamente por este chat, de forma fundamentada e antes do término do prazo (item 11.24 do Edital). Sendo concedida a prorrogação, a nova data de retomada será comunicada pelo chat e pelo e-mail cadastrado. Os licitantes devem acompanhar o chat do sistema.
15/10/2026 15:25:16 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (DECISÃO - PROPOSTA.pdf) em 15/10/2026 às 12:25.
15/10/2026 15:23:56 | Sistema
(CONT. 1) sendo optante, demonstrar que as alíquotas de ISS, PIS e COFINS do BDI (20,34%) são compatíveis com o Anexo IV da LC nº 123/2006, conforme o Acórdão TCU nº 2622/2013 e o item 11.23.4 do Edital, reapresentando, se necessário, o demonstrativo do BDI e dos encargos sociais, também sem majoração do valor global. Pedido de prorrogação do prazo deve ser fundamentado e feito neste chat antes do seu término (item 11.24).
15/10/2026 15:23:56 | Sistema
Motivo: DILIGÊNCIA – CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Fica a empresa WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 28.240.229/0001-12, 1ª classificada, convocada, nos termos da Decisão de Julgamento da Proposta de 15/10/2026 e dos itens 12.5, 12.6 e 19.4 do Edital, a enviar pelo sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas contadas desta mensagem, sob pena de não aceitação da proposta: Correção dos itens 1.1.3.1 e 2.9.3.3.6 da planilha orçamentária, limitando o valor unitário, sem BDI, ao valor unitário de referência do orçamento, conforme apontado no Parecer Técnico de 13/10/2026; Reapresentação da planilha orçamentária, das composições de preços unitários e do cronograma físico-financeiro, com os reflexos da correção, sem majoração do valor global de R$ 3.384.678,65; Simples Nacional: a consulta pública de 15/10/2026, às 11h57, aponta a empresa como optante pelo Simples Nacional desde 01/01/2018. Deverá declarar o seu regime tributário atual e,... (CONTINUA)
15/10/2026 15:23:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:23 do dia 16/10/2026.
15/10/2026 15:20:33 | Presidente da Comissão
DECISÃO DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 13 CE 002/2026: acolhido o Parecer Técnico de 13/10/2026, a proposta da WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. (R$ 3.384.678,65) foi CLASSIFICADA em 1º lugar, condicionada à correção da planilha nos itens 1.1.3.1 e 2.9.3.3.6, sem majoração do valor global. A WB fica convocada a reapresentar planilha, composições e cronograma em 24 horas, sob pena de não aceitação (item 12.5). Prazo recursal após a decisão de aceitação. Íntegra nos autos.
15/10/2026 15:01:14 | Presidente da Comissão
RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA 13 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Senhores licitantes, fica RETOMADA, nesta data (15/10/2026), às 12h00, a sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, que estava suspensa. Pauta: Julgamento da proposta da licitante WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., classificada em 1º lugar, quanto à aceitabilidade, à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço (itens 11.25 e 12 do Edital); Análise do parecer técnico do Setor de Engenharia, de 13/10/2026, sobre a proposta readequada recebida em 08/10/2026, às 23h39min33s; Providências decorrentes do julgamento, inclusive eventual convocação da licitante para ajustes na planilha, nos termos do Edital. Os licitantes devem acompanhar o chat do sistema. As decisões serão registradas em ata e divulgadas por este canal.
15/10/2026 13:30:24 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (ODB_2026_MCID_MCMV__20UH_LIC_PROPOSTA_WB_parecer_assinado.pdf) em 15/10/2026 às 10:30.
14/10/2026
14/10/2026 14:58:48 | Presidente da Comissão
VISO DE RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA 13 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Reitera-se aos licitantes que a sessão pública, atualmente suspensa, será retomada amanhã, 15/10/2026, às 12h00, para a fase de aceitação e julgamento da proposta da licitante WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., classificada em 1º lugar (itens 11.25 e 12 do Edital). Os licitantes devem acompanhar o chat do sistema e o e-mail cadastrado, pois a sessão ocorrerá na data e na hora indicadas, sem nova convocação.
09/10/2026
09/10/2026 11:19:46 | Presidente da Comissão
SESSÃO PÚBLICA MANTIDA EM SUSPENSÃO 13 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Informa-se que a proposta readequada da licitante WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., recebida em 08/10/2026, às 23h39min33s, será encaminhada ao setor técnico competente para análise e emissão de parecer técnico, antes da decisão sobre sua aceitação (itens 11.25 e 12 do Edital). Por essa razão, fica CANCELADA a retomada da sessão prevista para hoje, 09/10/2026, às 11h00, e a sessão pública permanece SUSPENSA. A nova data e hora de retomada serão comunicadas por este chat e pelo e-mail cadastrado no sistema, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas. Os licitantes devem acompanhar as comunicações.
09/10/2026 11:19:23 | Presidente da Comissão
Certifica-se que a proposta readequada da WB EMPREENDIMENTOS foi recebida pelo sistema em 08/10/2026, às 23h39min33s, dentro do prazo (até 10h28 de 09/10/2026), conforme item 11.23 do Edital.
09/10/2026 02:39:33 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
08/10/2026
08/10/2026 13:30:45 | Presidente da Comissão
SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA 13 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Encerradas as fases de lances e de negociação, e solicitada à licitante WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA. a proposta adequada ao último lance de R$ 3.384.678,85, com os documentos do item 11.23 do Edital, a sessão pública fica SUSPENSA. A sessão será retomada em 09/10/2026, às 11h00, para o início da fase de aceitação e julgamento da proposta (item 11.25 do Edital). Ficam os licitantes cientes de que a sessão retorna na data e na hora indicadas, sem nova convocação, devendo acompanhar o chat do sistema e o e-mail cadastrado. Eventuais alterações serão comunicadas pelo mesmo meio.
08/10/2026 13:29:36 | Presidente da Comissão
(CONT. 1) legislação vigente e compatível com o BDI utilizado (11.23.5); Declaração de elaboração independente da proposta comercial (11.23.6). A proposta deve estar adequada ao objeto e ao Projeto Técnico de Engenharia/Termo de Referência, e a soma das planilhas deve corresponder ao valor do último lance. O prazo termina às 10h28 do dia 09/10/2026. Eventual pedido de prorrogação deve ser fundamentado e feito neste chat antes do término do prazo (item 11.24).
08/10/2026 13:29:36 | Presidente da Comissão
SOLICITAÇÃO DE PROPOSTA ADEQUADA 13 CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 Encerrada a negociação, fica a empresa WB EMPREENDIMENTOS, SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA., CNPJ 28.240.229/0001-12, 1ª colocada, convocada, nos termos do item 11.23 do Edital, a enviar, pelo sistema, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a proposta adequada ao último lance de R$ 3.384.678,85, acompanhada dos seguintes documentos: Planilha de quantitativos e preços unitários, respeitado o valor unitário máximo de cada subitem previsto no projeto de engenharia (11.23.1); Cronograma físico-financeiro (11.23.2); Planilha de composição dos preços unitários de todos os itens e subitens do orçamento, inclusive as composições auxiliares, se houver (11.23.3); Demonstrativo da composição do BDI, conforme o Acórdão TCU nº 2622/2013 e a realidade da licitante (optante ou não pelo Simples Nacional; preços desonerados ou não) (11.23.4); Demonstrativo da composição dos encargos sociais, de acordo com a... (CONTINUA)
08/10/2026 13:28:32 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:28 do dia 09/10/2026.
08/10/2026 13:26:37 | F. WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERC
Negociação Item 0001: Bom dia, já chegamos no nosso melhor valor.
08/10/2026 13:17:04 | Sistema
Motivo: NEGOCIAÇÃO: WB EMPREENDIMENTOS, 1ª colocada com R$ 3.384.678,85, fica convocada, nos termos dos itens 11.21 e 11.22 do Edital, a ofertar valor global menor. Prazo: 10 minutos, contados desta mensagem.
08/10/2026 13:17:04 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:27 do dia 08/10/2026.
08/10/2026 13:16:20 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante WB EMPREENDIMENTOS, SERVICOS E COMERCIO EIRELI - ME com lance de R$ 3.384.678,85.
08/10/2026 13:13:58 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
08/10/2026 13:03:56 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/10/2026 13:03:56 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
08/10/2026 13:03:09 | Presidente da Comissão
Fica ABERTA a fase de lances da Concorrência Eletrônica nº 002/2026, modo aberto. Lance pelo valor total, intervalo mínimo de R$ 100,00, duração de 10 minutos, com prorrogação de 2 minutos se houver lance nos últimos 2 minutos.
08/10/2026 13:01:45 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/10/2026 13:01:45 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
08/10/2026 13:01:45 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/10/2026 13:01:45 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/10/2026 13:00:01 | Presidente da Comissão
(CONT. 2) demonstrativo da composição do BDI (Acórdão nº 2622/2013-TCU); demonstrativo da composição dos encargos sociais; declaração de elaboração independente da proposta. O prazo poderá ser prorrogado mediante solicitação fundamentada feita pelo chat antes do seu término (item 11.24). 5. Análise pelo setor técnico. Recebida a proposta readequada, será aberto prazo para análise pelo Setor de Engenharia, quanto à adequação ao objeto, aos preços unitários e global, ao BDI e aos encargos, à exequibilidade e ao eventual sobrepreço (itens 12.1 a 12.7). Serão verificados os parâmetros de inexequibilidade, inferior a 75% do valor orçado, e de garantia adicional, para propostas inferiores a 85% (itens 12.3.3 e 12.3.4). O resultado da aceitação será comunicado pelo chat, seguindo-se a fase recursal. Recomenda-se o acompanhamento do chat durante toda a sessão, sendo ônus do licitante a inobservância das mensagens do sistema ou sua desconexão (item 9.3).
08/10/2026 13:00:01 | Presidente da Comissão
(CONT. 1) próprio licitante; intervalo mínimo entre lances de R$ 100,00; duração de 10 minutos, com prorrogação automática de 2 minutos sempre que houver lance nos últimos 2 minutos (itens 11.9.1 e 11.9.2); não havendo lances, a licitante concorrerá com o valor de sua proposta (item 11.16). 3. Negociação. Encerrada a fase de lances, este Agente de Contratação abrirá a negociação com o licitante vencedor, pelo sistema, com o objetivo de obter condições mais vantajosas, vedada a negociação em condições diversas das previstas no Edital (itens 11.21 e 11.22). 4. Solicitação de proposta readequada. Concluída a negociação, será solicitada ao licitante a proposta readequada ao último valor negociado, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, acompanhada de (item 11.23): planilha de quantitativos e preços unitários, respeitado o valor unitário máximo de cada subitem; cronograma físico-financeiro; planilha de composição de preços unitários, com subcomposições, se houver;...
08/10/2026 13:00:01 | Presidente da Comissão
AVISO 13 RETOMADA DA SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 13 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0401049/2026 Senhores licitantes, bom dia. Fica RETOMADA a sessão pública, em 08/10/2026, às 10h00 (horário de Brasília), superada a fase de habilitação. A sessão seguirá a ordem abaixo: 1. Julgamento inicial da proposta (classificação). Será verificada a proposta da licitante habilitada, nos termos do art. 59 da Lei nº 14.133/2021 e do item 11.2 do Edital. Será desclassificada a proposta que não esteja em conformidade com o Edital, contenha vícios insanáveis, não apresente as especificações técnicas exigidas ou identifique o licitante. Será conferida também a garantia de participação, quanto ao seu prazo de vigência (itens 5 e 10.6). Somente propostas classificadas participam da fase de lances (item 11.3). 2. Abertura da fase de lances. A disputa será em modo aberto (item 11.9), observado: lance pelo valor total, sempre inferior ao último lance do... (CONTINUA)
07/10/2026
07/10/2026 13:24:50 | Presidente da Comissão
AVISO 13 SUSPENSÃO DA SESSÃO PÚBLICA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2026 13 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0401049/2026 Senhores licitantes, comunica-se que a sessão pública fica SUSPENSA neste momento. A sessão será RETOMADA amanhã, 08/10/2026, às 10h00 (horário de Brasília), no Portal de Compras Públicas, para o início da fase de lances, em modo de disputa aberto, nos termos do item 11 do Edital: lance pelo valor total, inferior ao último lance ofertado pelo próprio licitante; intervalo mínimo entre lances: R$ 100,00; duração de 10 minutos, com prorrogação automática de 2 minutos sempre que houver lance nos últimos 2 minutos. Recomenda-se o acompanhamento do chat durante toda a sessão, sendo responsabilidade do licitante o ônus decorrente da inobservância das mensagens do sistema ou de sua desconexão (item 9.3).
07/10/2026 13:09:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 07/10/2026 às 10:19.
07/10/2026 13:09:22 | Sistema
O fornecedor 07.275.651/0001-33 - EMPREENDIMENTOS CONSTRUCOES E COMERCIO DA CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado. Motivo: EMPREENDIMENTOS CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO DA CONSTRUÇÃO LTDA. – EPP INABILITADA, conforme Decisão de Habilitação, por descumprir os itens 8.13.1.3 (PBQP-H e ISO 9001) e 8.13.1.2 (acervo: trama de madeira e tesouras) do Edital.