Contratação de empresa do ramo de construção civil para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Carolina Wanderley, no município de Assú/RN.
003/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Elisangela Eufrasio Dantas Felix
Autoridade Competente:
Luis Eduardo Pimentel Soares
Apoio:
Izabel Gardenia de Souza, Terezinha Costa de Aquino
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
15/04/2026 às 22:11
Inicio das Propostas
16/04/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
29/04/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
29/04/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
04/05/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
04/05/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
Projeto básico - CAROLINA WANDERLEY.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO I - MEMORIAL DESCRITIVO - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO RUA CAROLINA WANDERLEY.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO II - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO III - COMPOSIÇOES.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO IV - CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO V - COMPOSIÇÃO DO BDI.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO VI - MEMÓRIA DE CALCULO.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
ANEXO VII - PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO COM CONCRETO BETUMINOSO RUA CAROLINA WANDERLEY-ok.pdf
Tipo: Edital
15/04/2026-17:29:23
Esclarecimentos - ESCLARECIMENTO_Assu003.2026.REV03.pdf
Tipo: Documento Anexo
27/04/2026-09:27:18
Julgamento da Impugnação - PARECER_TECNICO_IMPUGNACOES_003_2026_FINAL_29_assinado_assinado - Adobe cloud storage.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/04/2026-11:52:33
Julgamento da Impugnação - PARECER_TECNICO_IMPUGNACOES_003_2026_FINAL_29_assinado_assinado - Adobe cloud storage.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/04/2026-16:32:21
Esclarecimentos - esclarecimento (1) (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
28/04/2026-16:54:31
Julgamento da Impugnação - PARECER_TECNICO_IMPUGNACOES_003_2026_FINAL_29_assinado_assinado - Adobe cloud storage.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/04/2026-23:47:37
Resposta de Esclarecimento - PARECER_TECNICO_IMPUGNACOES_003_2026_FINAL_29_assinado_assinado - Adobe cloud storage.pdf
Tipo: Documento Anexo
01/05/2026-15:33:02
Resposta de Esclarecimento - PARECER_TECNICO_IMPUGNACOES_003_2026_FINAL_29_assinado_assinado - Adobe cloud storage.pdf
Tipo: Documento Anexo
01/05/2026-15:33:32
DECISAO_ADMINISTRATIVA_-_.pdf
Tipo: Outros documentos
01/05/2026-15:45:24
PARECER TÉCNICO - ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2026-08:50:15
DECISÃO ADMINISTRATIVA -.pdf
Tipo: Outros documentos
28/05/2026-08:50:59
PARECER TÉCNICO - PROPOSTA
Tipo: Outros documentos
03/06/2026-10:00:52
PATRECER TÉCNICO.pdf
Tipo: Outros documentos
03/06/2026-10:04:30
PARECER TÉCNICO AO RECURSO ADMOINISTRATIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
12/06/2026-13:10:12
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - 28.04.2026 Impugnação Zelo x PMAssu.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO (1).pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO AO EDITAL DE ASSU.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - NOVA GERACAO LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - CLPT CONSTRUTORA EIRELI
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Contratação de empresa do ramo de construção civil para execução de pavimentação asfáltica em CBUQ na Rua Carolina Wanderley, no município de Assú/RN.
12/06/2026
12/06/2026 17:00:01 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Luis Eduardo Pimentel Soares.
12/06/2026 16:59:05 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Luis Eduardo Pimentel Soares.
12/06/2026 16:49:14 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/06/2026 16:44:20 | Sistema
Justificativa: Com fundamento na Lei nº 14.133/2021, nos princípios da legalidade, vinculação ao edital, isonomia, seleção da proposta apta à execução do objeto e da supremacia do interesse público, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.
12/06/2026 16:44:20 | Sistema
Luis Eduardo Pimentel Soares decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por NOVA GERACAO LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
12/06/2026 16:35:52 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
12/06/2026 16:10:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO AO RECURSO ADMOINISTRATIVO.pdf) em 12/06/2026 às 13:10.
11/06/2026
11/06/2026 14:20:48 | Sistema
O fornecedor CLPT CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
08/06/2026
08/06/2026 20:01:04 | Sistema
O fornecedor NOVA GERACAO LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
03/06/2026
03/06/2026 14:18:39 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/06/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/06/2026 às 23:59.
03/06/2026 14:01:44 | Sistema
O fornecedor NOVA GERACAO LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/06/2026 14:00:52 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/06/2026 às 11:10.
03/06/2026 14:00:28 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
03/06/2026 14:00:14 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CLPT CONSTRUTORA EIRELI.
03/06/2026 13:59:43 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/06/2026 13:59:03 | Sistema
Motivo: Diligência cumprida
03/06/2026 13:59:03 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor CLPT CONSTRUTORA EIRELI no lote 0001.
03/06/2026 13:57:27 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
03/06/2026 13:56:47 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
03/06/2026 13:55:13 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:55 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 13:11:45 | Agente de Contratação
Tão logo a proposta seja inserida no icone adequado (proposta readequada), encerraremos o prazo e daremos continuidade a sessão.
03/06/2026 13:10:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 03/06/2026.
03/06/2026 13:09:36 | Agente de Contratação
Solicito da empresa arrematante CLPT CONSTRUTORA EIRELI, que por gentileza insira sua proposta readequada no icone proposta readequada, para que possamos dar continuidade a sessão.
03/06/2026 13:07:14 | Agente de Contratação
Daremos continuidade à sessão com base no parecer técnico emitido pelo setor de engenharia.
03/06/2026 13:04:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PATRECER TÉCNICO.pdf) em 03/06/2026 às 10:04.
03/06/2026 13:01:30 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores fornecedores!
03/06/2026 13:00:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PARECER TÉCNICO - PROPOSTA) em 03/06/2026 às 10:00.
01/06/2026
01/06/2026 14:47:51 | Agente de Contratação
Prezados, informamos que, após a análise técnica da proposta da arrematante CLPT CONSTRUTORA EIRELI realizada pelo setor de engenharia, a reabertura da sessão pública está agendada para o dia 03/06/2026 (quarta-feira), às 10h. Desejamos um bom dia a todos.
29/05/2026
29/05/2026 14:26:10 | Agente de Contratação
Prezados Fornecedores, em virtude da complexidade na análise documental conduzida pelo Setor Técnico de Engenharia, informamos que a sessão encontra-se temporariamente suspensa. Tão logo o parecer técnico seja emitido, a nova data será comunicada por este chat com antecedência mínima de 24 horas. Desejamos a todos um excelente final de semana!
29/05/2026 14:13:37 | Agente de Contratação
Prezados fornecedores, a empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI enviou sua proposta readequada. Informo que estou encaminhando o documento ao setor de engenharia para análise e emissão de parecer técnico.
29/05/2026 14:05:45 | Agente de Contratação
Bom dia, senhores fornecedores!
29/05/2026 10:26:31 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/05/2026
28/05/2026 14:00:21 | Agente de Contratação
Atendendo à solicitação da empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI, concedo a dilação do prazo até amanhã, sexta-feira (29/05/2026), às 11h. Com isso, damos por encerrada a sessão de hoje. Tenham todos um bom dia e até amanhã!
28/05/2026 14:00:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 29/05/2026.
28/05/2026 13:42:57 | F. CLPT CONSTRUTORA EIRELI
Documentação Lote 0001: Sr. Agente de Contratação, solicitamos, respeitosamente, a prorrogação do prazo para envio da proposta readequada e documentos complementares, em razão da necessidade de revisão técnica da planilha orçamentária e demais anexos, conforme facultado pelo item 10.18.5 do edital.
28/05/2026 13:22:24 | Agente de Contratação
Solicito da empresa CLPT CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli, no prazo de até duas (02) horas o envio da sua proposta readequada.
28/05/2026 13:22:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:22 do dia 28/05/2026.
28/05/2026 13:19:45 | Agente de Contratação
Como não recebemos retorno, entendemos que não houve interesse ou viabilidade em seguir com a negociação.
28/05/2026 13:06:54 | Agente de Contratação
Com o objetivo de alinhar a proposta às nossas expectativas orçamentárias, questionamos se é possível negociarmos o valor do seu último lance. Seria possível reapresentar uma proposta com um valor mais baixo?
28/05/2026 13:05:40 | Agente de Contratação
Przda CLPT CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli, podemos negociar o valor de seu lance? Poderia da um lance mais baixo?
28/05/2026 13:03:14 | Sistema
A data limite para negociação foi definida pelo agente de contratação para 28/05/2026 às 10:13.
28/05/2026 13:02:36 | Sistema
Iniciada a fase de negociação.
28/05/2026 13:02:36 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CLPT CONSTRUTORA EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R$ 2.648.376,00.
28/05/2026 12:58:20 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
28/05/2026 12:32:07 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
28/05/2026 12:32:07 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
28/05/2026 12:31:00 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
28/05/2026 12:31:00 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 31.623,54. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
28/05/2026 12:31:00 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
28/05/2026 12:31:00 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto