CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA METÁLICA NO PAVILHÃO ESPORTIVO, LOCALIZADO JUNTO AO CAMPO DE FUTEBOL NA COMUNIDADE DE SANTO ANTÔNIO, NESTE MUNICÍPIO, COMPREENDENDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS, MÃO DE OBRA,...
5/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Joélcio de Marqui
Autoridade Competente:
Robes Schneider
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
-
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
23/06/2026 às 14:29
Inicio das Propostas
24/06/2026 às 03:01
Limite p/ Impugnações
28/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
28/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
30/07/2026 às 12:29
Abertura das Propostas
30/07/2026 às 12:30
Documentos
CC 005-2026 COBERTURA PAVILHÃO ESPORTIVO.pdf
Tipo: Edital
23/06/2026-11:23:21
Projetos_assinado_assinado_assinado_assinado (1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
23/06/2026-11:25:07
Orcamento_assinado_assinado (1).pdf
Tipo: Orçamento-base
23/06/2026-11:25:37
Memorial_Descritivo_assinado_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
23/06/2026-11:26:08
Encargos_sociais_2025_assinado_assinado (1).pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
23/06/2026-11:26:22
Declaracao_BDI_assinado_assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
23/06/2026-11:26:40
Cronograma_assinado_assinado (1).pdf
Tipo: Cronograma
23/06/2026-11:27:02
ART_cobertura_Santo_Antonio_assinado_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
23/06/2026-11:27:25
PARECER DA ENGENHARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-08:35:53
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - COBERTURA DE PAVILHAO
06/08/2026
06/08/2026 15:18:53 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/08/2026 15:17:02 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/08/2026 13:49:58 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 13:49:45 | Sistema
Motivo: Licitante POTENCIAL CONSTRUCOES LTDA, deverá anexar a proposta readequada devidamente assinada por seu representante legal, e em atendimento ao disposto no item 11.2 do edital, fica a empresa convocada para encaminhar os documentos complementares necessários à análise da aceitabilidade da proposta, devidamente adequados ao último lance ofertado: *Planilha Orçamentária; *Cronograma Físico-Financeiro; *Composição do BDI; *Encargos Sociais.
06/08/2026 13:49:45 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:49 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 13:46:03 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante POTENCIAL CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 97.800,00.
06/08/2026 13:46:03 | Sistema
Motivo: Não anexou proposta readequada
06/08/2026 13:46:03 | Sistema
O fornecedor LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
06/08/2026 11:42:07 | Sistema
Motivo: Licitante deverá apresentar proposta readequada, devidamente assinada por seu representante legal.
06/08/2026 11:42:07 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:42 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 11:41:01 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:41 do dia 06/08/2026.
06/08/2026 11:37:02 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante LUCIDI LEONICE STEFFEN FUHR com lance de R$ 97.700,00.
06/08/2026 11:37:02 | Sistema
O fornecedor A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.
06/08/2026 11:37:02 | Sistema
Motivo: A licitante fica inabilitada por não atender ao disposto no item 5.4, alínea "b", do Edital, conforme parecer técnico emitido pelo Setor de Engenharia, competente para a análise da qualificação técnica, que concluiu pela insuficiência do atestado de capacidade técnico-operacional apresentado para comprovar a aptidão exigida para o objeto licitado. O parecer técnico integra a presente decisão e segue anexo.
06/08/2026 11:37:02 | Sistema
O fornecedor A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA foi desclassificado no processo.
06/08/2026 11:35:53 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PARECER DA ENGENHARIA.pdf) em 06/08/2026 às 08:35.
06/08/2026 11:30:53 | Presidente da Comissão
Bom dia!
05/08/2026
05/08/2026 19:51:19 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, informa-se que amanhã, dia 06/08, às 8h30, será dada continuidade ao processo.
05/08/2026 14:44:34 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, informa-se que a documentação se encontra em análise técnica. A continuidade da sessão será comunicada neste sistema com a devida antecedência.
05/08/2026 11:53:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2026 11:52:46 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2026 11:41:45 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2026 11:38:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2026 11:35:06 | Sistema
Motivo: LICITANTE DEVERÁ ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDOS EM EDITAL.
05/08/2026 11:35:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:35 do dia 05/08/2026.
05/08/2026 11:29:30 | Presidente da Comissão
Bom dia!
04/08/2026
04/08/2026 17:50:12 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, informamos que a sessão será retomada às 8h30 do dia 05/08/2026, para prosseguimento dos trabalhos do certame.
30/07/2026
30/07/2026 16:55:13 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, informa-se que a documentação se encontra em análise técnica. A continuidade da sessão será comunicada neste sistema com a devida antecedência.
30/07/2026 16:35:51 | Presidente da Comissão
Boa Tarde! A documentação que se refere à proposta está sendo analisada.
30/07/2026 16:25:39 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026 16:21:06 | F. A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
Documentação Lote 0001: Os documentos de habilitação irão abrir prazo hj ainda ? Ou somente após análise da proposta?
30/07/2026 14:14:57 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
30/07/2026 13:35:39 | Sistema
Motivo: Licitante A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA, em atendimento ao disposto no item 11.2 do edital, fica a empresa convocada para encaminhar os documentos complementares necessários à análise da aceitabilidade da proposta, devidamente adequados ao último lance ofertado: *Planilha Orçamentária; *Cronograma Físico-Financeiro; *Composição do BDI; *Encargos Sociais.
30/07/2026 13:35:39 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:35 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 13:18:40 | Sistema
Motivo: Licitante deverá apresentar proposta readequada, devidamente assinada por seu representante legal.
30/07/2026 13:18:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 13:18:00 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:20 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 13:17:13 | Sistema
Motivo: Licitante poderá melhorar os valores da proposta.
30/07/2026 13:17:13 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:20 do dia 30/07/2026.
30/07/2026 13:14:17 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 97.500,00.
30/07/2026 13:13:08 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
30/07/2026 12:32:19 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/07/2026 12:32:19 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
30/07/2026 12:32:01 | Presidente da Comissão
Bom Dia!
30/07/2026 12:31:51 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
30/07/2026 12:31:51 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
30/07/2026 12:31:50 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/07/2026 12:31:25 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas