CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA URBANA, CONFORME OS SEGUINTES LOTES: LOTE 01 CONSTRUÇÃO DE PONTE DE MÃO DUPLA NA LOCALIDADE DO ARROIO JAGUAR; LOTE 02 EXECUÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM URBANA.
8/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Joélcio de Marqui
Autoridade Competente:
Robes Schneider
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
-
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
26/08/2026 às 16:30
Inicio das Propostas
27/08/2026 às 03:01
Limite p/ Impugnações
03/10/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
03/10/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
07/10/2026 às 12:29
Abertura das Propostas
07/10/2026 às 12:30
Documentos
CC 08-2026 Drenagem e conexýes assinado.pdf
Tipo: Edital
26/08/2026-13:13
Cronograma Físico-Financeiro ass.pdf
Tipo: Cronograma
26/08/2026-13:15:48
BDI ass.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
26/08/2026-13:16:16
Encargos sociais 2025.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
26/08/2026-13:16:32
Orçamento ass lote 1.pdf
Tipo: Orçamento-base
26/08/2026-13:17:03
Composicoes Proprias ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:17:31
P1 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:18:41
P1 Lev Topo ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:18:56
P2 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:19:13
P3 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:19:27
P4 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:19:44
P5 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:20:07
P6 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:20:24
P7 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:20:42
P8 ass.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:20:54
Composicoes_global_drenagem_RS_assinado lote 2.pdf
Tipo: Cronograma
26/08/2026-13:21:28
Cronograma_global_drenagem_RSatualizado_assinado_assinado.pdf
Tipo: Cronograma
26/08/2026-13:21:53
Orcamento_global_drenagem_RSatualizado_assinado lote2.pdf
Tipo: Orçamento-base
26/08/2026-13:22:41
Orcamento_global_drenagem_RSatualizado_assinado_%281%29_assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
26/08/2026-13:23:03
Orcamento_global_drenagem_RSatualizado_assinado_assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
26/08/2026-13:23:20
Projetos e levantamento topográfico - Travessa Sperafico.pdf
Tipo: Projeto básico
26/08/2026-13:23:35
Projetos e levantamento_SantoAntonioBaixo lote2.pdf
Tipo: Projeto básico
26/08/2026-13:23:49
Projetos e planialtimetrico - Est Morro das Batatas lote2.pdf
Tipo: Projeto básico
26/08/2026-13:24:01
Projetos e planialtimetrico _curvaarroiojaguar lote 2.pdf
Tipo: Projeto básico
26/08/2026-13:24:16
Projetos e planialtimetrico_morrobelo lote2.pdf
Tipo: Projeto básico
26/08/2026-13:24:30
Projetos_e_levantamento_topografico_-_Travessa_Sperafico_assinado lote2.pdf
Tipo: Projeto básico
26/08/2026-13:24:44
Memoria_de_calculo_global_drenagem_RS_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:25:12
MEMORIAL_DESCRITIVO.01-santoantoniobaixo_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:25:25
MEMORIAL_DESCRITIVO_MORRODASBATATAS.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:26:11
MEMORIAL_DESCRITIVO-CURVA_ARROIO_JAGUAR_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:26:24
MEMORIAL_DESCRITIVO-travessa_sperafico_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:26:43
ART_DRENAGEM_RS_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:27:01
2.0_MEMORIAL_DESCRITIVO-cabeceira_morrobelo_assinado lote 2.pdf
Tipo: Outros documentos
26/08/2026-13:27:17
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Construcao de ponte de mao dupla
Lote 2 - Execucao de obras de drenagem urbana
08/10/2026
08/10/2026 14:01:42 | Presidente da Comissão
Senhores licitantes, informa-se que a documentação se encontra em análise técnica. A continuidade da sessão será comunicada neste sistema com a devida antecedência.
08/10/2026 12:32:41 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2026 12:04:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2026 11:57:43 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/10/2026 11:51:34 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi redefinida pelo presidente de comissão para 08/10/2026 às 09:01.
08/10/2026 11:51:34 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0002 foi definida pelo presidente de comissão para 08/10/2026 às 09:01.
08/10/2026 11:51:27 | Sistema
Motivo: Não atendeu à diligencia.
08/10/2026 11:51:27 | Sistema
O fornecedor GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo presidente de comissão e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
08/10/2026 11:25:15 | Sistema
Motivo: LICITENTE DEVERÁ ANEXAR DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, CONFORME EXIGIDOS NO EDITAL. Caso já tenha enviado os documentos na fase anterior terá o material analisado, podendo complementar as informações, caso precise, até o fim deste prazo.
08/10/2026 11:25:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:25 do dia 08/10/2026.
08/10/2026 11:11:17 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/10/2026 às 08:21.
08/10/2026 11:11:11 | Sistema
O fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
08/10/2026 11:11:02 | Sistema
Motivo: documentos anexos
08/10/2026 11:11:02 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA no lote 0001.
08/10/2026 11:10:48 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
07/10/2026
07/10/2026 18:50:17 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 08:50 do dia 08/10/2026.
07/10/2026 18:50:04 | Sistema
Motivo: O licitante deverá apresentar a proposta readequada, assinada pelo representante legal, acompanhada do respectivo comprovante de prestação da garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.
07/10/2026 18:50:04 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 08:50 do dia 08/10/2026.
07/10/2026 18:49:19 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante GRAXAIM CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 579.900,00.
07/10/2026 18:49:19 | Sistema
Motivo: Não atendeu à diligência
07/10/2026 18:49:19 | Sistema
O fornecedor ENCOSAN - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo presidente de comissão.
07/10/2026 16:33:14 | Sistema
Motivo: Fica aberto, neste ato, o prazo de 1 (um) dia para apresentação dos documentos complementares necessários ao julgamento da aceitabilidade da proposta, devidamente adequados ao valor final obtido, nos termos do item 11.2 do Edital. Caso os documentos já tenham sido apresentados, poderão ser mantidos para análise, facultando-se ao licitante, dentro do prazo concedido, apresentar eventual documento faltante ou promover as adequações necessárias.
07/10/2026 16:33:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 08/10/2026.
07/10/2026 16:26:37 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 16:26:27 | Sistema
Motivo: O licitante deverá apresentar a proposta readequada, assinada pelo representante legal, acompanhada do respectivo comprovante de prestação da garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.
07/10/2026 16:26:27 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 16:25:20 | Sistema
O lote 0002 tem como novo arrematante ENCOSAN - ENGENHARIA, CONSTRUÇÕES E SANEAMENTO LTDA com lance de R$ 579.667,59.
07/10/2026 16:25:20 | Sistema
Motivo: Após análise da documentação apresentada pela empresa CDC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., verifica-se que não foi apresentado o comprovante de prestação da garantia de proposta. A exigência encontra-se expressamente prevista nos itens 4.4.1 e 4.4.2 do Edital e no Termo de Referência, como condição de aceitabilidade da proposta e requisito de pré-habilitação, em conformidade com o art. 58 da Lei Federal nº 14.133/2021. Ressalta-se que o licitante foi expressamente diligenciado para apresentar a proposta readequada acompanhada do respectivo comprovante de garantia, tendo transcorrido o prazo concedido sem o atendimento da exigência. Diante do descumprimento de requisito expressamente estabelecido no instrumento convocatório, fica desclassificada a proposta da empresa CDC PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA. para o Lote 02, nos termos do art. 59, inciso V, da Lei Federal nº 14.133/2021, prosseguindo-se com a convocação do próximo licitante classificado.
07/10/2026 16:25:20 | Sistema
O fornecedor CDC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA foi desclassificado para o lote 0002 pelo presidente de comissão.
07/10/2026 14:54:52 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
07/10/2026 14:54:16 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2026 14:38:15 | Presidente da Comissão
Reitera-se aos licitantes que a comprovação da prestação da garantia de proposta, correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação, deverá ser apresentada conforme solicitado em diligência, em observância aos itens 4.4.1 e 4.4.2 do Edital e ao Termo de Referência, que estabelecem a garantia como requisito de pré-habilitação
07/10/2026 14:18:08 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0002.
07/10/2026 14:17:26 | Sistema
O lote 0002 recebeu uma nova proposta readequada.
07/10/2026 13:04:29 | Sistema
Motivo: O licitante deverá apresentar a proposta readequada, assinada pelo representante legal, acompanhada do respectivo comprovante de prestação da garantia de proposta correspondente a 1% (um por cento) do valor estimado para a contratação.
07/10/2026 13:04:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0002. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 13:04:29 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:04 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 13:01:11 | F. PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LT
Negociação Item 0001: Prezados, esse seria nosso valor final.
07/10/2026 13:01:02 | Sistema
O Lote 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 626.000,00.
07/10/2026 13:00:36 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0002. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 12:59:54 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 12:59:23 | Sistema
Motivo: Licitantes poderão melhorar o valor de suas propostas
07/10/2026 12:59:23 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0002. O prazo é até às 12:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 12:59:23 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 12:00 do dia 07/10/2026.
07/10/2026 12:41:50 | Sistema
O lote 0002 teve como arrematante CDC PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME com lance de R$ 570.000,00.
07/10/2026 12:41:50 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante PIZZATO ENGENHARIA EM PRE-MOLDADOS LTDA - DEMAIS com lance de R$ 626.800,00.
07/10/2026 12:41:29 | Sistema
O lote 0002 foi encerrado.
07/10/2026 12:41:26 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
07/10/2026 12:31:27 | Sistema
O lote 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
07/10/2026 12:31:27 | Sistema
O lote 0002 foi aberto pelo presidente de comissão.