Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de terraplenagem, drenagem pluvial, execução de passeio e acessibilidade e sinalização viária, na Avenida São Pedro, Município de Poço Das Antas/RS.
004/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Edivana Wolfart
Autoridade Competente:
Glicério Ivo Junges
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
18/09/2026 às 16:11
Inicio das Propostas
18/09/2026 às 16:15
Limite p/ Impugnações
02/10/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
02/10/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
06/10/2026 às 10:59
Abertura das Propostas
06/10/2026 às 11:00
Documentos
Edital e Anexos - Execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de terraplenagem, drenagem pluvial,.pdf
Tipo: Edital
18/09/2026-10:23:21
EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004-2026 - Ajuste item 8.5, alínea f1.pdf
Tipo: Edital
02/10/2026-16:07:12
2_Cronograma Poço das Antas.pdf
Tipo: Cronograma
18/09/2026-10:41:16
4_BDI Poço das Antas.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
18/09/2026-10:44:22
1_Orçamento Poço das Antas.pdf
Tipo: Orçamento-base
18/09/2026-10:45:35
7_Especificações Av. São Pedro.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
18/09/2026-10:46:18
5_Enc. Sociais Poço das Antas.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
18/09/2026-10:47:20
0_Projeto Completo.pdf
Tipo: Outros documentos
18/09/2026-10:49:12
Julgamento da Impugnação - Julgamento impugação traçado.pdf
Tipo: Documento Anexo
29/09/2026-13:55:06
Julgamento da Impugnação - Julgamento impugnação supertintas.pdf
Tipo: Documento Anexo
30/09/2026-14:53:51
Julgamento da Impugnação - Julgamento impugnação comércio e transportes JE.pdf
Tipo: Documento Anexo
01/10/2026-13:35:54
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnacao Indices Poco Das Antas CE 004-2026 - anx (2).pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - ESTUDO TÉCNICO E JUSTIFICATIVA PARA A SEPARAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - impugnação Poço Assinada.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação asfáltica em CBUQ, com serviços de terr...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 1.357.533,19
Melhor lance
R$ 1.201.900,00
Unidade:
SVÇ
14/10/2026
14/10/2026 17:55:39 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Glicério Ivo Junges.
14/10/2026 17:55:12 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Glicério Ivo Junges.
14/10/2026 17:45:16 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/10/2026 17:42:21 | Presidente da Comissão
Boa tarde! Temos a informar que após orientações recebidas do Serviço Regional de Auditoria de Santa Cruz do Sul (TCE/RS), na data de 09 de outubro de 2026, e que na verificação dos documentos de habilitação da empresa que se consagrou como a 1ª colocada, foram observados os requisitos constante no Edital de Concorrência 004/2026, notadamente quanto ao item 8 e seguintes. Informamos ainda, com base na orientação recebida, que em futuros processos licitatórios poderá se considerar as disposições do TCU através do Acórdão 2299/2011 - Plenário, referente a adoção de índices contábeis.
09/10/2026
09/10/2026 17:05:19 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote foi definida pelo presidente de comissão para 09/10/2026 às 14:20.
09/10/2026 17:02:46 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
09/10/2026 17:02:29 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor Construtora Giovanella Ltda.
09/10/2026 16:29:55 | Sistema
O fornecedor Construtora Giovanella Ltda teve sua proposta aceita no item 0001.
06/10/2026
06/10/2026 14:38:05 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2026 14:21:14 | Sistema
Motivo: Prazo para apresentação dos documentos de habilitação do licitante vencedor, conforme Item 8 do Edital - DA FASE DE HABILITAÇÃO e, apresentação da proposta de preços atualizada, de acordo com o item 7 do Edital.
06/10/2026 14:21:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:21 do dia 07/10/2026.
06/10/2026 12:18:49 | F. Construtora Giovanella Ltda
Negociação Item 0001: Bom dia. Este é o nosso melhor lance
06/10/2026 12:11:19 | Sistema
Motivo: Na fase da negociação, solicitamos que a empresa verifique a possibilidade de reduzir o valor proposto.
06/10/2026 12:11:19 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:10 do dia 06/10/2026.
06/10/2026 11:48:21 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante Construtora Giovanella Ltda - Ltda/Eireli com lance de R$ 1.201.900,00.
06/10/2026 11:46:54 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
06/10/2026 11:25:10 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
06/10/2026 11:21:43 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
06/10/2026 11:21:43 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
06/10/2026 11:21:43 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
06/10/2026 11:03:07 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
06/10/2026 11:02:58 | Presidente da Comissão
Bom Dia! Após a análise das propostas será iniciada a fase de lances.
02/10/2026
02/10/2026 19:07:12 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (EDITAL DE CONCORRÊNCIA N.º 004-2026 - Ajuste item 8.5, alínea f1.pdf) em 02/10/2026 às 16:07.
02/10/2026 18:45:31 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Julgamento impugnação comércio e transportes JE.pdf) em 02/10/2026 às 15:45.
02/10/2026 18:37:29 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Julgamento impugnação supertintas.pdf) em 02/10/2026 às 15:37.
02/10/2026 18:27:48 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Julgamento impugação traçado.pdf) em 02/10/2026 às 15:27.