Contratar empresa especializada para construção de 10(dez) unidades habitacionais de alvenaria, conforme especificações no item 1 do edital e baseado no Programa Federal Minha Casa, Minha Vida - FNHIS. a)Memorial descritivo - Anexo ao processo....
16/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Josimar Botelho Rodrigues
Autoridade Competente:
Plínio Vizeu Pereira Neto
Apoio:
Saiury Souza Antunes, Silvio Luis Morales da Silva
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
09/09/2026 às 17:29
Inicio das Propostas
09/09/2026 às 18:00
Limite p/ Impugnações
14/10/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
14/10/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
16/10/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
16/10/2026 às 12:01
Documentos
CP 016-2026.pdf
Tipo: Edital
09/09/2026-14:17
Planilha.pdf
Tipo: Orçamento-base
09/09/2026-14:20:24
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
09/09/2026-14:20:54
Cronograma físico financeiro.pdf
Tipo: Cronograma
09/09/2026-14:21:11
Memorial descritivo.pdf
Tipo: Projeto básico
09/09/2026-14:21:29
Encargos.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
09/09/2026-14:21:59
Planta 2.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:22:20
Planta 3.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:22:35
Planta 4.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:22:53
Planta.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:23:18
EL_-_1-1_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:25:00
EL_-_1-1_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:25:51
ESG_-_1-2_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:27:09
EST_-_1-2_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-14:28:11
ETP.pdf
Tipo: Estudo Técnico Preliminar
23/09/2026-13:24:35
Julgamento da Impugnação - Resposta a impugnacao 16-2026.pdf
Tipo: Documento Anexo
24/09/2026-14:42:43
00 Planilha_Multipla_v3_16 (2).xlsm
Tipo: Outros documentos
16/10/2026-11:48:39
Referência 09-2025 (1).xlsm
Tipo: Outros documentos
16/10/2026-11:48:55
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação ao edital.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - Bruno Novack Chaves LTDA
Tipo: Documento Anexo
Recurso lote 0001 - MRU CONSTRUCOES LTDA.
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - OBRASCON CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - OBRASCON CONSTRUTORA LTDA
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote 1
12/11/2026
12/11/2026 21:06:20 | Agente de Contratação
Não tivemos retorno até o momento as diligências feitas, daremos mais informações ao processo, amanhã, dia 13/11/2026, a partir das 11h00min. Obrigado
12/11/2026 18:51:29 | Agente de Contratação
Não tivemos retorno as diligências feitas
12/11/2026 18:51:10 | Agente de Contratação
Boa tarde Sr.(s) fornecedores
11/11/2026
11/11/2026 20:57:13 | Agente de Contratação
Não tivemos retorno até o momento as diligências feitas, daremos mais informações ao processo, amanhã, dia 12/11/2026, a partir das 15h00min. Obrigado
11/11/2026 18:08:51 | Agente de Contratação
Não tivemos retorno das diligências feitas
11/11/2026 18:08:19 | Agente de Contratação
Boa tarde Sr.(s) fornecedores
10/11/2026
10/11/2026 15:58:13 | Agente de Contratação
Obrigado
10/11/2026 15:58:11 | Agente de Contratação
Não tivemos retorno das diligências feitas, amanhã, dia 11/11/2026, a partir das 15h00min, daremos mais informações.
10/11/2026 13:43:52 | Agente de Contratação
No momento não tivemos retorno as diligências feitas
10/11/2026 13:43:19 | Agente de Contratação
Bom dia senhores fornecedores
09/11/2026
09/11/2026 17:20:25 | Agente de Contratação
Daremos mais informações, amanhã, dia 10/11/2026 a partir das 10h00min. Obrigado
09/11/2026 17:06:55 | Agente de Contratação
Assim que tiver o retorno das diligências, será dado andamento ao processo
09/11/2026 17:05:25 | Agente de Contratação
Baseados nos recursos e contra razões apresentadas, foram feitas algumas diligências e estamos no aguardo para uma melhor decisão final
09/11/2026 17:02:16 | Agente de Contratação
Boa tarde Sr.(s) fornecedores
06/11/2026
06/11/2026 16:00:49 | Agente de Contratação
Em análise aos documentos apresentados, daremos continuidade ao processo, segunda feira, dia 09/11/2026, a partir das 14h00min. Obrigado
06/11/2026 11:04:44 | Agente de Contratação
Estamos em análise aos recursos e contra razões apresentados
06/11/2026 11:04:11 | Agente de Contratação
Bom dia senhores fornecedores
05/11/2026
05/11/2026 21:26:12 | Agente de Contratação
Em análise os recursos e contra razões apresentadas, amanhã, daremos continuidade ao processo, a partir das 08h00min.
05/11/2026 17:03:58 | Agente de Contratação
Após apresentação dos dois recursos e contra razões, passamos agora pela análise dos documentos apresentados
05/11/2026 17:02:44 | Agente de Contratação
Boa tarde Sr.(s) fornecedores
04/11/2026
04/11/2026 20:09:09 | Sistema
O fornecedor OBRASCON CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
04/11/2026 20:09:00 | Sistema
O fornecedor OBRASCON CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
30/10/2026
30/10/2026 01:21:48 | Sistema
O fornecedor MRU CONSTRUCOES LTDA. - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
29/10/2026
29/10/2026 20:23:22 | Sistema
O fornecedor Bruno Novack Chaves LTDA - EPP/SS enviou recurso para o lote 0001.
26/10/2026
26/10/2026 18:24:10 | Agente de Contratação
Obrigado
26/10/2026 18:24:02 | Agente de Contratação
Aguardar prazo para recurso e contra razões
26/10/2026 18:23:35 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 29/10/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 04/11/2026 às 23:59.
26/10/2026 18:22:55 | Sistema
Intenção: RECURSO ADMINISTRATIVO COM PEDIDO DE DILIGÊNCIA E REAVALIAÇÃO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DA EMPRESA RECORRIDA, BEM COMO DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE E DA DATA DAS ASSINATURAS DIGITAIS EM DOCUMENTO APRESENTADO EM DILIGÊNCIA.
26/10/2026 18:22:55 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/10/2026 18:22:53 | Sistema
Intenção: Manifesta-se, tempestivamente, intenção de recurso, sendo desnecessária a motivação nesta fase, sob pena de restrição indevida ao direito de recorrer, conforme art. 165 da Lei nº 14.133/2021.
26/10/2026 18:22:53 | Sistema
Intenção de recurso foi deferida para o lote 0001.
26/10/2026 18:05:27 | Sistema
O fornecedor Bruno Novack Chaves LTDA - EPP/SS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/10/2026 18:01:24 | Sistema
O fornecedor MRU CONSTRUCOES LTDA. - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
26/10/2026 17:57:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 26/10/2026 às 15:20.
26/10/2026 17:57:46 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
26/10/2026 17:57:44 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor OBRASCON CONSTRUTORA LTDA.
26/10/2026 17:56:57 | Sistema
Motivo: Apresentou o documento solicitado
26/10/2026 17:56:57 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor OBRASCON CONSTRUTORA LTDA no lote 0001.
26/10/2026 17:56:33 | Sistema
Motivo: Apresentou o documento solicitado
26/10/2026 17:56:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/10/2026.
26/10/2026 17:55:59 | Agente de Contratação
Obrigado pelo retorno
26/10/2026 17:35:33 | F. OBRASCON CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Documentos solicitados enviados.
26/10/2026 17:35:14 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/10/2026 17:05:24 | Sistema
Motivo: A empresa deverá apresentar o contrato firmado com construtora SPE Dois Irmãos II Ltda, está diligência baseado no Art.64 inciso I da Lei Federal nº.14.133/2021
26/10/2026 17:05:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 26/10/2026.
26/10/2026 16:59:48 | Agente de Contratação
Boa tarde Sr.(s) fornecedores
23/10/2026
23/10/2026 15:41:17 | Agente de Contratação
Vamos aguardar as diligências feitas, segunda feira, dia 26/10/2026 a partir das 14h00min daremos informações ao processo. Obrigado
23/10/2026 14:42:35 | Agente de Contratação
Estamos aguardando diligências feitas
23/10/2026 14:41:32 | Agente de Contratação
Bom dia senhores fornecedores
22/10/2026
22/10/2026 18:40:09 | Agente de Contratação
Vamos aguardar as diligências feitas, amanhã, dia 23/10/2026 a partir das 11h00min daremos informações ao processo.