Contratação de empresa para execução de obra de reforma da quadra de futsal do Ginásio Municipal Maurílio Zanotto com área total de 625,10m² e do Ginásio da localidade de São Manoel com área total de 526,25m² ambos no Município de Campestre da Serra,...
CE 002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Paula Pelissari Ricardo
Autoridade Competente:
Tairo Balardin
Apoio:
Fernanda Parisotto Fernandes, Marlene Cararo, Tobias Dacanal Magrinelli
Origem dos Recursos:
Outros
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
13/05/2026 às 19:11
Inicio das Propostas
13/05/2026 às 19:30
Limite p/ Impugnações
19/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
19/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
23/06/2026 às 11:29
Abertura das Propostas
23/06/2026 às 11:30
Documentos
Edital CE 002-2026 Reforma dos Ginásios Municipais.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:02:20
Memorial Descritivo Maurilio Zanotto.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Orçamento Maurilio Zanotto.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Prancha 01- Maurilio Zanotto.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Prancha 02- Maurilio Zanotto.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Cronograma Maurilio Zanotto.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Memorial Descritivo São Manoel.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Orçamento São Manoel.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Prancha 01- São Manoel.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Prancha 02- São Manoel.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Cronograma São Manoel.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-16:06:09
Julgamento da Impugnação - Memorando Impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
28/05/2026-10:57:13
Memorando Limpeza Final da Obra.pdf
Tipo: Outros documentos
22/06/2026-15:18:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Execução de obra de reforma da quadra de futsal do Ginásio Municipal Maurílio Zanotto com área total...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 440.783,64
Melhor lance:
R$ 399.999,96
Unidade:
SVÇ
24/06/2026
24/06/2026 16:25:01 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Tairo Balardin.
24/06/2026 16:24:53 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Tairo Balardin.
24/06/2026 16:22:35 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/06/2026 16:08:59 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2026 às 13:18.
24/06/2026 16:08:53 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/06/2026 16:08:48 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A.
24/06/2026 16:08:34 | Agente de Contratação
Boa tarde!
24/06/2026 14:39:17 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/06/2026 às 11:49.
24/06/2026 14:39:02 | Sistema
O fornecedor MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A teve sua proposta aceita no item 0001.
24/06/2026 12:44:54 | Agente de Contratação
Vamos analisar a documentação
24/06/2026 11:46:55 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
24/06/2026 11:33:09 | Agente de Contratação
Aberto prazo de diligência para anexar proposta e documentação.
24/06/2026 11:32:58 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:32 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 11:32:21 | Agente de Contratação
Bom dia!
23/06/2026
23/06/2026 19:49:31 | Agente de Contratação
Devido ao horário, retornamos amanhã com a abertura do prazo para apresentação de proposta e documentação
23/06/2026 19:06:04 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 399.999,96.
23/06/2026 19:04:13 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:19 do dia 23/06/2026.
23/06/2026 18:46:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/06/2026 18:21:10 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/06/2026 às 15:41, encerrando às 15:46:00.
23/06/2026 17:52:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/06/2026 17:52:03 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/06/2026 17:27:53 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/06/2026 às 14:47, encerrando às 14:52:00.
23/06/2026 17:26:02 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor E.L.A CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/06/2026 17:26:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/06/2026 17:01:32 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor CONSTRUTIVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. foi definida pelo agente de contratação para 23/06/2026 às 14:21, encerrando às 14:26:00.
23/06/2026 17:01:01 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor CONSTRUTIVA SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA. tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
23/06/2026 17:01:01 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
23/06/2026 16:34:53 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do Item 0001 para o fornecedor 3E ENGENHARIA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 23/06/2026 às 13:56, encerrando às 14:01:00.
23/06/2026 16:33:58 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor 3E ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação(a).
23/06/2026 16:33:58 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante MMS PINOVA EQUIPAMENTOS E INSTALACOES ESPORTIVAS S.A com lance de R$ 400.000,00.
23/06/2026 16:33:58 | Sistema
Motivo: Fornecedor não apresentou proposta readequada e documentos de habilitação.
23/06/2026 16:33:58 | Sistema
O fornecedor FENIX LIGHT LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
23/06/2026 16:25:59 | Agente de Contratação
Boa tarde!
23/06/2026 14:45:23 | Agente de Contratação
Devido ao horário retornamos às 13:00 hs
23/06/2026 14:24:57 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 23/06/2026.
23/06/2026 14:24:42 | Agente de Contratação
Conforme solicitado, vamos reabrir o prazo até às 12 hs
23/06/2026 13:42:20 | Agente de Contratação
O prazo de 02 horas é o que está definido no edital
23/06/2026 13:34:44 | F. FENIX LIGHT LTDA
Documentação Item 0001: Sr Pregoeiro gostaríamos de verificar a possibilidade de dilação do prazo para entrega dos documentos, devido a nova composição de valroes da planilha orçamentária.
23/06/2026 12:21:21 | Agente de Contratação
Aberto prazo de diligência para anexar proposta e documentação.
23/06/2026 12:21:09 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:21 do dia 23/06/2026.
23/06/2026 12:20:15 | Sistema
Motivo: Empresa afirma já estar com o melhor valor da proposta.
23/06/2026 12:20:15 | Sistema
Foi encerrada a negociação para o item 0001.
23/06/2026 12:18:17 | Agente de Contratação
Ok
23/06/2026 12:16:46 | F. FENIX LIGHT LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia Sr pregoeiro, já estamos com o valor da nossa melhor proposta.
23/06/2026 12:15:10 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:25 do dia 23/06/2026.
23/06/2026 12:14:07 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante FENIX LIGHT LTDA - ME com lance de R$ 399.950,00.
23/06/2026 12:12:37 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
23/06/2026 12:12:37 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 399.950,00.
23/06/2026 12:10:43 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 401.900,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o item 0001 até 23/06/2026 às 09:15:43.
23/06/2026 12:10:43 | Sistema
O item 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.