Sessão pública iniciada

Abertura de Processo licitatório para Construção de Pontes em Concreto Armado com Vigas Protendidas sobre o Arroio Forqueta e sobre o Arroio Sutil no Município de Dom Feliciano/RS.

05/2026
Prefeitura Municipal de Dom Feliciano
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Aberta

Agente de Contratação:

claudia terezinha markowski smolarek

Autoridade Competente:

TIAGO ANDRÉ SZORTYKA

Apoio:

ANA PAULA SCHRODER, claudia terezinha markowski smolarek, EMERSON MOCH PEDRO, GABRIELA SZCZECINSKI GORNICKI, JOCERI FABRICIO ANTUNES TYCZKOWSKI, MARCOS AURELIO GORNICKI, VAGNER SOARES LINS

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

22/07/2026 às 12:04

Inicio das Propostas

22/07/2026 às 12:05

Limite p/ Impugnações

22/08/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

22/08/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

26/08/2026 às 11:30

Abertura das Propostas

26/08/2026 às 12:00

Documentos

EDITAL DE CONCORRÊNCIA 05-2026 - PONTES ARROIO DO SUTIL E FORQUETA.pdf

Tipo: Edital

22/07/2026-08:51:17

EDITAL RETIFICADO DE CONCORRÊNCIA 05-2026 - PONTES ARROIO DO SUTIL E FORQUETA.pdf

Tipo: Edital

17/08/2026-11:41:51

ANEXO III – ART PONTE FORQUETA.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:52:11

ANEXO IV – ART PONTE TIGRE-SUTIL.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:52:52

ANEXO V – MEMORIAL DESCRITIVO PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:53:08

ANEXO VI – MEMORIAL DESCRITIVO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:53:24

ANEXO VII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2026-08:53:41

ANEXO VIII – CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Cronograma

22/07/2026-08:53:55

ANEXO IX – CÁLCULO DO BDI PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

22/07/2026-08:54:13

ANEXO X – CÁLCULO DO BDI PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

22/07/2026-08:54:30

ANEXO XI – DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2026-08:54:56

ANEXO XII – DETALHAMENTO DE ENCARGOS SOCIAIS PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/07/2026-08:55:09

ANEXO XIII – COMPOSIÇÕES PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:55:29

ANEXO XIV – COMPOSIÇÕES PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:55:45

ANEXO XV – COTAÇÃO PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:56:05

ANEXO XVI – COTAÇÃO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:56:22

ANEXO XVII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Orçamento-base

22/07/2026-08:56:42

ANEXO XVIII – PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Orçamento-base

22/07/2026-08:56:59

ANEXO XIX – MEMORIA DE CÁLCULO PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:57:19

ANEXO XX – MEMORIA DE CÁLCULO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:57:33

ANEXO XX – MEMORIA DE CÁLCULO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:57:34

ANEXO XXI – RELATÓRIO DE SONDAGEM PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:57:49

ANEXO XXII – RELATÓRIO DE SONDAGEM PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Outros documentos

22/07/2026-08:58:06

ANEXO XXIII – PROJETO ESTRUTURAL FORMAS GERAIS PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:58:25

ANEXO XXIV – PROJETO ESTRUTURAL FORMAS GERAIS PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:58:41

ANEXO XXV – PROJETO ESTRUTURAL ARM MUROS PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:58:55

ANEXO XXVI – PROJETO ESTRUTURAL ARM MUROS PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:59:15

ANEXO XXVII – PROJETO ESTRUTURAL ARM VG1 PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:59:29

ANEXO XXVIII – PROJETO ESTRUTURAL ARM VG1 PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-08:59:50

ANEXO XXIX – PROJETO ESTRUTURAL ARM VG2 PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:00:23

ANEXO XXX – PROJETO ESTRUTURAL ARM LAJE DO TABULEIRO PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:00:42

ANEXO XXXI – PROJETO ESTRUTURAL ARM LAJE DO TABULEIRO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:00:58

ANEXO XXXII – PROJETO ESTRUTURAL PLANIALTIMÉTRICO PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:01:11

ANEXO XXXIII – PROJETO ESTRUTURAL PLANIALTIMÉTRICO PONTE DO FORQUETA.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:01:40

ANEXO XXXIV – PROJETO ESTRUTURAL ARM PILAR PONTE DO TIGRE.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:01:59

ANEXO XXXV – LAUDO TÉCNICO HIDROLÓGICO.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/07/2026-09:02:16

ass TERMO DE RETIFICAÇÃO - EDITAL DE CONCORRÊNCIA 05-2026 - PONTES DE CONCRETO.pdf

Tipo: Aviso de alteração do Edital/Errata

17/08/2026-11:43:08

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

2 registros

Item 1

Fornecedor Habilitado

PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O ARROIO DO FORQUETA Conforme memorial descritivo.

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 802.956,25

Melhor lance

R$ 774.000,00

Unidade:

UN

Item 2

Fornecedor Habilitado

PONTE EM ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO SOBRE O ARROIO DO SUTIL. Conforme memorial descritivo.

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 1.211.694,34

Melhor lance

R$ 1.149.000,00

Unidade:

UN

Andamento do processo

02/09/2026
02/09/2026 14:15:34 | Sistema
O prazo para recursos no item 0002 foi definido pelo agente de contratação para 08/09/2026 às 18:00, com limite de contrarrazão para 11/09/2026 às 18:00.
02/09/2026 14:15:34 | Sistema
O prazo para recursos no item 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/09/2026 às 18:00, com limite de contrarrazão para 11/09/2026 às 18:00.
02/09/2026 13:56:43 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
02/09/2026 13:56:31 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
02/09/2026 13:56:22 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 02/09/2026 às 11:06.
02/09/2026 13:56:14 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/09/2026 às 11:06.
02/09/2026 13:55:44 | Sistema
A habilitação do item 0002 foi encerrada.
02/09/2026 13:55:40 | Sistema
Para o item 0002 foi habilitado o fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.
02/09/2026 13:55:19 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
02/09/2026 13:55:06 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA.
01/09/2026
01/09/2026 13:02:20 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
01/09/2026 12:49:57 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
31/08/2026
31/08/2026 14:25:06 | Sistema
Motivo: Solicitamos para que à Empresa ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA, encaminhe a documentação de habilitação, conforme critérios estipulados no edital. Nada mais.
31/08/2026 14:25:06 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 11:25 do dia 01/09/2026.
31/08/2026 14:23:56 | Sistema
Motivo: Solicitamos para que à Empresa ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA, encaminhe a documentação de habilitação, conforme critérios estipulados no edital. Nada mais.
31/08/2026 14:23:56 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:23 do dia 01/09/2026.
31/08/2026 14:10:59 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0002.
31/08/2026 14:10:48 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA - ME declarou intenção de recurso para o item 0001.
31/08/2026 14:10:41 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 31/08/2026 às 11:20.
31/08/2026 14:10:14 | Sistema
O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
31/08/2026 14:09:53 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 31/08/2026 às 11:19.
31/08/2026 14:09:41 | Sistema
O fornecedor ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
28/08/2026
28/08/2026 19:39:08 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
28/08/2026 19:34:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2026 17:44:02 | Sistema
Motivo: Solicitamos que a Empresa ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA, encaminhe sua proposta, conforme critérios estipulados no edital.
28/08/2026 17:44:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 28/08/2026.
28/08/2026 17:43:22 | Sistema
Motivo: Solicitamos que a Empresa ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA, encaminhe sua proposta, conforme critérios estipulados no edital.
28/08/2026 17:43:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:43 do dia 28/08/2026.
28/08/2026 14:39:02 | Sistema
O item 0002 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/08/2026 14:39:02 | Sistema
O item 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/08/2026 14:14:31 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0002 para o fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2026 às 11:34, encerrando às 11:39:00.
28/08/2026 14:14:06 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2026 às 11:34, encerrando às 11:39:00.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
Para o item 0002, o fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
O item 0002 tem como novo arrematante ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 1.149.000,00.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo agente de contratação.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor SOARES CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante ARTEBASE CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 774.000,00.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo agente de contratação.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
Motivo: De acordo com o item 5.1.4 letra "n" do edital, à licitante não apresentou comprovação de patrimônio líquido ou capital social mínimo correspondente a 10% do valor estimado da contratação, nos termos do Art. 69, `PAR` 4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, ASSINADO pelo responsável legal e responsável técnico, como forma de assegurar capacidade financeira compatível com a execução do objeto.
28/08/2026 14:11:03 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA foi desclassificado no processo.
27/08/2026
27/08/2026 17:59:23 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
27/08/2026 11:37:02 | Sistema
Motivo: Solicitamos para que a Empresa Ecomold Estruturas Pré- Fabricadas Ltda, encaminhe os documentos de habilitação, conforme critérios estipulados no edital.
27/08/2026 11:37:02 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 09:37 do dia 28/08/2026.
27/08/2026 11:36:37 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/08/2026 11:25:49 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo agente de contratação para 27/08/2026 às 08:35.
27/08/2026 11:25:31 | Sistema
O fornecedor ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTDA teve sua proposta aceita no item 0002.
26/08/2026
26/08/2026 19:26:16 | F. ECOMOLD ESTRUTURAS PRE-FABRICADAS LTD
Documentação Item 0002: prezados, por gentileza desconsiderar a primeira proposta no arquivo enviado.
26/08/2026 19:24:34 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/08/2026 19:21:01 | Sistema
A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
26/08/2026 17:27:46 | Sistema
Motivo: Solicitamos para que a Empresa Ecomold Estruturas Pré -Fabricadas Ltda, encaminhe sua proposta conforme critérios estipulados no edital.