Processo Finalizado

Contratação de empresa especializada, com responsável técnico e ART ou RRT, para construção do GINÁSIO POLIESPORTIVO – UNIDADE JARDIM DOS LAGOS, no Município de Guaíba/RS, mediante fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos e ferramentas...

3/2026
Prefeitura Municipal de Guaíba
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

Fernanda Kubiak

Autoridade Competente:

Cláudia Pelegrino Jardim Pereira

Apoio:

Ademir Santana da Silva, Ana Caroline Lemos Allama, Cátia Cilene Oliveira Salati, Henrique Gonçalves Beck, Jocir Panazzolo, Nathália de Carvalho Nobre, Patricia Velho de Souza, Tiago Dablo Correa, Vitor Paulo Paixão Alves

Origem dos Recursos:

Próprio

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

22/05/2026 às 17:53

Inicio das Propostas

22/05/2026 às 19:00

Limite p/ Impugnações

10/06/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

10/06/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

12/06/2026 às 12:50

Abertura das Propostas

12/06/2026 às 13:00

Documentos

EDITAL E ANEXOS - CONCORRENCIA N 003-2026 - assinado.pdf

Tipo: Edital

22/05/2026-14:19:13

20_05_2025 - Cad de Especif Tec_Ginasio_REV03.pdf

Tipo: Projeto básico/Termo de referência

22/05/2026-14:20:08

20_05_2025 - Composicao Analitica do BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

22/05/2026-14:20:29

20_05_2025 - Composicao de Precos Unitarios.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:20:55

20_05_2025 - Cronograma Fisico Financeiro.pdf

Tipo: Cronograma

22/05/2026-14:21:18

20_05_2025 - Cronograma PLE.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:21:43

20_05_2025 - Justificativa para cotacao ESTRUTURA PRE MOLDADA VIGAS E PILAR.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:22:07

20_05_2025 - Planilha Eventograma.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:22:27

20_05_2025 - Planilha Orcamentaria.pdf

Tipo: Orçamento-base

22/05/2026-14:22:48

20_05_2025 - PLQ - Planilha de Levantamento de Quantidades.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:23:43

20_05_2025 - Prancha_Arquitetonico - Cortes e Fachada. Ginasio Jardim dos L.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:24:11

20_05_2025 - Prancha_Instalacoes Eletricas - Ginasio Jardim dos Lagos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:24:39

20_05_2025 - Prancha_Instalacoes Eletricas - Vestiarios. Ginasio Jardim dos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:25:10

20_05_2025 - Quadro de Composicao do Investimento_REV04.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:25:36

20_05_2025 - Quadro Resumo de Cotacoes.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:26:09

ART corrigida paga.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:26:33

CA Ginasio Jardim dos Lagos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:26:58

Calculo 02_12_2025.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:27:25

Cotacoes 02_12_2025.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:28:33

Cronograma 02_12_2025.pdf

Tipo: Cronograma

22/05/2026-14:28:52

cronople 02_12_2025.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:29:14

Croqui de localizacao.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:29:31

Eventos 02_12_2025.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:29:48

Orcamento 02_12_2025.pdf

Tipo: Orçamento-base

22/05/2026-14:30:03

Parecer tecnico metodo licitatorio e item de maior relevancia.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:30:23

PLANILHA DE CALCULO ENCARGOS SOCIAIS_2025.pdf

Tipo: Detalhamento encargos sociais

22/05/2026-14:30:43

Planilha_Multipla_v3_16.xlsm

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:31:59

Referencia 03-2025.xlsm

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:32:19

01_PM_Guaiba_1077859-94_Contrato_de_Repasse_Assinado por todos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:32:50

2.1 Documentacao identificacao prefeito.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:33:10

3. DECLARACAO DE CONTRAPARTIDA - Jardim dos Lagos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:34:00

4. Lei Ordinaria 3938 2021 de Guaiba RS.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:34:17

Autorizacao Ginasio JD DOS LAGOS.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:34:49

CE GIGOV 2229_2021 - Documentacao Jardim dos Lagos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:35:31

certidao do registro de imoveis.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:35:50

CHECKLIST PROCESSO LICITATÓRIO.zip

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:36:09

Complementacao CEF - CR Jardim dos Lagos.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:36:51

DECLARACAO - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:37:15

DECLARACAO DE AREA GESTORA - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:37:41

DECLARACAO DE CONTRAPARTTIDA - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:38:22

DECLARACAO DE EXISTENCIA DE AREA 1 - assinada_compressed (2).pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:43:49

DECLARACAO DE REGULARIDADE 1 - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:44:18

DECLARACAO DE REGULARIDADE NA DENOMINACAO DE BENS PUBLICOS DE QUALQUER NATUREZA - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:44:41

Extrato Proposta CR 913336_2021.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:45:03

Ficha de verificacao Preliminar.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:45:23

MATRICULA TERRENO - GINASIO JARDIM DOS LAGOS.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:45:47

OF 456_2025 - PM Guaiba - 1077859-94 - Oficio de Orientacoes para Continuidade do Processo (Portaria 558_2019).pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:46:20

QCI assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:46:52

PARECER 60-2026 PGM-SELIC.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:48:23

DADOS PROPOSTA - PRÉ-INSTRUMENTO.jpg

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:48:44

DECLARAÇÃO COORD ENGENHARIA ITEM DE MAIOR RELEVÂNCIA - 18_05_26.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:48:59

INFORMAÇÃO CAPTAÇÃO DE RECURSOS PRORROGAÇÃO - VIGÊNCIA - 15_05_26.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:49:11

Prorrogacao de prazocomprovacao inicio do processo licitatorio.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:49:24

PUBLICAÇÃO JC AVISO CONCORRÊNCIA Nº 003-2026 _ Guaíba - 21-05 - 1.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:49:56

PUBLICAÇÃO FAMURS AVISO CONCORRÊNCIA Nº 003-2026 - 21_05_26.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:50:13

PUBLICAÇÃO DOU AVISO CONCORRÊNCIA Nº 003-2026 _ Guaíba - 22-05.pdf

Tipo: Outros documentos

22/05/2026-14:50:29

Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ENGENHARIA - 26_05_26.pdf

Tipo: Documento Anexo

26/05/2026-16:57:48

Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA ENGENHARIA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO - 27_05_26.pdf

Tipo: Documento Anexo

27/05/2026-16:27:14

Resposta de Esclarecimento - PRANCHAS ARQUITETÔNICO.pdf

Tipo: Documento Anexo

27/05/2026-16:30:47

Resposta de Esclarecimento - RESPOSTA PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ENGENHARIA - 11_06_26.pdf

Tipo: Documento Anexo

11/06/2026-15:47:47

ATA DA COMISSAO DE DESCLASSIFICACAO - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

01/07/2026-10:29:12

Memorando 113_2026_Analise Tecnica e de valores.pdf

Tipo: Outros documentos

01/07/2026-10:29:45

Planilha Analise valores - M7 CONSTRUÇÕES LTDA.pdf

Tipo: Outros documentos

01/07/2026-10:30:13

CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENQUADRAMENTO - M7 CONSTRUÇÕES.pdf

Tipo: Outros documentos

01/07/2026-10:30:43

Analise de Qualificacao Financeira_EC003-2026 - M7.pdf

Tipo: Outros documentos

01/07/2026-10:31:05

ANALISE TECNICO-CONTABIL_DESCLASSIFICACAO M7_LC 123-2099.pdf

Tipo: Outros documentos

01/07/2026-10:31:28

ATA DE INABILITACAO PRISMA EDIFICACOES LTDA - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

15/07/2026-15:23:48

Analise de Qualificacao Financeira_EC003-2026 - PRISMA.pdf

Tipo: Outros documentos

15/07/2026-15:24:26

Memorando 132_2026_Analise Tecnica e de valores_Prisma.pdf

Tipo: Outros documentos

15/07/2026-15:24:56

Memorando 149_2026_Analise Tecnica.pdf

Tipo: Outros documentos

29/07/2026-10:39:41

Analise de Qualificacao Financeira_EC003-2026 - CAMPOS ENGENHARIA.pdf

Tipo: Outros documentos

31/07/2026-15:36:29

ATA DE INABILITACAO - CAMPOS ENGENHARIA - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

31/07/2026-15:37:00

memorando 157_2026 Análise Técnica.pdf

Tipo: Outros documentos

11/08/2026-10:22:32

Analise valores TECH I9.pdf

Tipo: Outros documentos

11/08/2026-10:23:01

Diligencia_Habilitacao Financeira_EC 003-2026 - TECH_I9.pdf

Tipo: Outros documentos

17/08/2026-15:23:36

Nova Diligencia_Identificacao_Conc 003-2026 - TECH I9.pdf

Tipo: Outros documentos

18/08/2026-14:32:36

Memorando 164_2026_Renalise de valores.pdf

Tipo: Outros documentos

21/08/2026-15:53:52

Reanalise valores.pdf

Tipo: Outros documentos

21/08/2026-15:54:09

Analise Tecnica Conclusiva_Habilitacao_EC 003-2026 - TECH_I9.pdf

Tipo: Outros documentos

21/08/2026-15:54:48

Analise de Qualificacao Financeira_TECH I9.pdf

Tipo: Outros documentos

21/08/2026-15:55:05

ATA DE HABILITACAO - TECH I9 - assinada.pdf

Tipo: Outros documentos

21/08/2026-15:55:37

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

Contratação de empresa especializada, com responsável técnico e ART ou RRT, para construção do GINÁS...

Quantidade:

1

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 1.809.618,63

Melhor lance

R$ 1.719.966,68

Unidade:

ADES

Andamento do processo

26/08/2026
26/08/2026 18:10:56 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Cláudia Pelegrino Jardim Pereira.
26/08/2026 18:10:40 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Cláudia Pelegrino Jardim Pereira.
25/08/2026
25/08/2026 19:07:21 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
24/08/2026
24/08/2026 19:04:39 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 16:05.
24/08/2026 19:04:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 16:05.
24/08/2026 19:04:31 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 16:05.
24/08/2026 19:04:29 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi redefinida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 16:05.
24/08/2026 19:04:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 25/08/2026 às 16:05.
24/08/2026 19:04:07 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
24/08/2026 19:03:59 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA.
21/08/2026
21/08/2026 18:56:23 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 24/08/2026 às 16:00.
21/08/2026 18:56:08 | Sistema
O fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
21/08/2026 18:55:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ATA DE HABILITACAO - TECH I9 - assinada.pdf) em 21/08/2026 às 15:55.
21/08/2026 18:55:05 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise de Qualificacao Financeira_TECH I9.pdf) em 21/08/2026 às 15:55.
21/08/2026 18:54:48 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise Tecnica Conclusiva_Habilitacao_EC 003-2026 - TECH_I9.pdf) em 21/08/2026 às 15:54.
21/08/2026 18:54:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Reanalise valores.pdf) em 21/08/2026 às 15:54.
21/08/2026 18:53:52 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Memorando 164_2026_Renalise de valores.pdf) em 21/08/2026 às 15:53.
18/08/2026
18/08/2026 18:37:51 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
18/08/2026 17:40:23 | Sistema
(CONT. 1) 2025, valores que não guardam correspondência com os saldos de “Bens Numerários” objeto da diligência. Considerando que a própria empresa declarou, nas Notas Explicativas, que os saldos estavam conciliados, é razoável esperar a existência de razão analítica, memória de conciliação e documentos contemporâneos ao encerramento dos exercícios. Assim, avaliando a possibilidade de equívoco material no envio, e com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021, diligencia-se a licitante para que reapresente as informações e os documentos solicitados na diligência anterior, devidamente identificados com a razão social e o CNPJ da TECH I9 Construtora Ltda., de forma coerente com a empresa participante do certame. Guaíba, 18 de agosto de 2026. Elaborado por: FRANCISCO CEZAR DOS REIS LEAL Área Técnica Responsável Matrícula: 491893 / Registro: CRCRS 50.097" O DOCUMENTO ENCONTRA-SE EM ANEXO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS PARA VERIFICAÇÃO DA EMPRESA.
18/08/2026 17:40:23 | Sistema
Motivo: Solicita-se NOVA DILIGÊNCIA, conforme documento em anexo no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, emitido pelo Responsável pela Área Técnica: Nova Diligência_Identificação_Conc 003-2026_ TECH I9, que manifestou-se da seguinte forma: "ANÁLISE TÉCNICA INTERESSADO: TECH I9 CONSTRUTORA LTDA ASSUNTO: Diligência complementar - Identificação dos documentos Em resposta à diligência anteriormente realizada, foram encaminhados os arquivos "Caixa 2024" e "Caixa 2025". Entretanto, os documentos apresentam identificação diversa da empresa licitante, conforme a seguir. A documentação apresentada não atende à diligência realizada, pois os Livros Razão encaminhados se referem à empresa Tecno Máquinas Assistência Técnica Ltda. ME, inscrita no CNPJ nº 91.388.264/0001-10, e não à TECH I9 Construtora Ltda CNPJ nº 72.393.481/0001-53. Além disso, os documentos correspondem aos Livros nº 25 e nº 26 e demonstram saldos da conta “Caixa” de R$ 13.295,78 em 2024 e R$ 27.957,31 em... (CONTINUA)
18/08/2026 17:40:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 19/08/2026.
18/08/2026 17:33:15 | Sistema
Motivo: A empresa encaminhou documentos para análise.
18/08/2026 17:33:15 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
18/08/2026 17:32:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Nova Diligencia_Identificacao_Conc 003-2026 - TECH I9.pdf) em 18/08/2026 às 14:32.
18/08/2026 12:29:30 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
17/08/2026
17/08/2026 18:29:23 | Sistema
(CONT. 1) conta em 31/12/2024 e 31/12/2025, indicando subcontas, locais de guarda e responsáveis; 2. razão contábil analítico da conta e de suas subcontas, vinculado aos Livros Diários nº 28 e nº 29; e 3. conciliações e documentos contemporâneos que sustentem os saldos, inclusive termos ou relatórios de contagem de caixa, quando existentes. A documentação deverá comprovar saldos preexistentes, vedada a inclusão posterior de ativos ou alteração substancial das demonstrações para criação de condição de habilitação. Guaíba, 17 de agosto de 2026. Elaborado por: FRANCISCO CEZAR DOS REIS LEAL Área Técnica Responsável Matrícula: 491893 / Registro: CRCRS 50.097 SEGUE EM ANEXO NO PORTAL O DOCUMENTO DE DILIGÊNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA EMPRESA.
17/08/2026 18:29:23 | Sistema
Motivo: Solicita-se a presente DILIGÊNCIA conforme solicitado pela Área Técnica Responsável, conforme documento em anexo no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (DILIGÊNCIA-HABILITAÇÃO FINANCEIRA - C 003/2026 - TECH I9. Segue abaixo o solicitado: ANÁLISE TÉCNICA INTERESSADO: TECH I9 CONSTRUTORA LTDA ASSUNTO: Diligência - Habilitação econômico-financeira Nos balanços da TECH I9 Construtora Ltda., a conta "Bens Numerários" apresenta saldo de R$ 1.014.908,60 em 2024 e de R$ 1.296.180,30 em 2025. O último valor corresponde a 66,78% do ativo total e influencia diretamente os índices de Liquidez Geral e Solvência Geral. As Notas Explicativas declaram que as disponibilidades estão conciliadas, pressupondo a existência de registros e documentos comprobatórios. Com fundamento no art. 64, inciso I, da Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 4º, `PAR` 5º, e 5º, inciso II, do Decreto Municipal nº 49/2025, diligencia-se a licitante para que apresente: 1. composição analítica da... (CONTINUA)
17/08/2026 18:29:23 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 18/08/2026.
17/08/2026 18:23:36 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Diligencia_Habilitacao Financeira_EC 003-2026 - TECH_I9.pdf) em 17/08/2026 às 15:23.
11/08/2026
11/08/2026 16:40:39 | F. TECH I9 CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Planilha corrigida.
11/08/2026 16:40:19 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2026 13:30:43 | Sistema
Motivo: Abre-se DILIGÊNCIA conforme solicitado no MEMORANDO Nº 157/2026 ANÁLISE TÉCNICA em anexo no PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS, emitido pela Engenheira Responsável que solicita a correção da planilha com os itens conforme processo licitatório para continuar participando do certame. Haja vista que nas demais análises, as empresas apresentaram seus valores em consonância com os itens da planilha conforme a licitada. Adequar a planilha com o valor correspondente ao constante na proposta de R$ 1.719.966,68. CONSTA EM ANEXO O MEMORANDO Nº 157/2026 ANÁLISE TÉCNICA PARA VERIFICAÇÃO DA LICITANTE. Cumprir a correção solicitada sob pena de DESCLASSIFICAÇÃO.
11/08/2026 13:30:43 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 12/08/2026.
11/08/2026 13:23:01 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise valores TECH I9.pdf) em 11/08/2026 às 10:23.
11/08/2026 13:22:32 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (memorando 157_2026 Análise Técnica.pdf) em 11/08/2026 às 10:22.
07/08/2026
07/08/2026 14:23:51 | Sistema
Motivo: A empresa cumpriu com a diligência, enviando os documentos solicitados.
07/08/2026 14:23:51 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA no item 0001.
05/08/2026
05/08/2026 19:27:28 | F. TECH I9 CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Documentos anexados ao processo. Qualquer dúvida favor entrar em contato.
05/08/2026 19:26:53 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
05/08/2026 19:20:59 | Sistema
Motivo: Abre-se as seguintes DILIGÊNCIAS: 1) APRESENTAR TODA A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO EXIGIDA NO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2026, QUE JÁ DEVERIA ESTAR INSERIDA INICIALMENTE CONFORME ITEM 5.1 DO ATO CONVOCATÓRIO; 2) APRESENTAR A PROPOSTA ADEQUADA AO ÚLTIMO LANCE OFERTADO APÓS A NEGOCIAÇÃO REALIZADA, ENVIANDO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: 1) PROPOSTA; 2) PLANILHA ORÇAMENTÁRIA; 3) CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO; 4) DETALHAMENTO DO BDI e 5) DETALHAMENTO DOS ENCARGOS SOCIAIS CONFORME EXIGE O ITEM 7.35. DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 003/2026.
05/08/2026 19:20:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 07/08/2026.
05/08/2026 19:04:54 | Sistema
Motivo: Abre-se NEGOCIAÇÃO conforme Edital.
05/08/2026 19:04:54 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 16:15 do dia 05/08/2026.
05/08/2026 19:00:28 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante TECH I9 CONSTRUTORA LTDA com lance R$ 1.719.966,68.
05/08/2026 19:00:28 | Sistema
O item 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.719.966,68.
03/08/2026
03/08/2026 19:30:22 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do item 0001 para o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 05/08/2026 às 16:00, encerrando às 16:05:00.
03/08/2026 19:29:07 | Sistema
Para o item 0001, o fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
03/08/2026 19:29:07 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante CAPINAMES PRESTADORA DE SERVIÇOS EIRELI com lance de R$ 1.720.000,00.
03/08/2026 19:29:07 | Sistema
O fornecedor CAMPOS ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA foi inabilitado para o item 0001 pelo agente de contratação.
03/08/2026 19:29:07 | Sistema
Motivo: INABILITADA CONFORME ATA EM ANEXO AO PORTAL DE COMPRAS E PÚBLICAS.