Contratação de empresa especializada para execução da obra de Reforma e Revitalização do Centro de Comercialização do Município de Hulha Negra/RS, conforme processo digital n° 2.027/2026.
10/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Jessica Vivian Seghetto Oruoski
Autoridade Competente:
Fernando Campani
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
27/08/2026 às 14:27
Inicio das Propostas
27/08/2026 às 15:00
Limite p/ Impugnações
29/09/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
29/09/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
01/10/2026 às 11:59
Abertura das Propostas
01/10/2026 às 12:00
Documentos
EDITAL 010.pdf
Tipo: Edital
27/08/2026-11:05
02. Termo de Referência (TR).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
27/08/2026-11:22:09
03. Estudo Técnico Preliminar (ETP).pdf
Tipo: Estudo Técnico Preliminar
27/08/2026-11:22:23
04. Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Projeto básico
27/08/2026-11:25:22
05. Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
27/08/2026-11:30:53
06. Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
27/08/2026-11:31:08
07. BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
27/08/2026-11:31:28
08. Composições.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2026-11:32:33
10. Relatório Fotográfico.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2026-11:33:03
11. Encargos Sociais.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
27/08/2026-11:33:34
PRACHAS - JUNTADO E COMPRIMIDO.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2026-11:34:47
Pranchas - Imagens.pdf
Tipo: Outros documentos
27/08/2026-11:35:28
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Reforma e Revitalizacao do Centro de Comercializacao
02/10/2026
02/10/2026 19:29:13 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
02/10/2026 16:21:51 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 02/10/2026 às 15:25.
02/10/2026 16:21:36 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
02/10/2026 16:21:33 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA.
01/10/2026
01/10/2026 18:53:09 | Presidente da Comissão
VAMOS ANALIZAR OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO E AMANHÃ PELA MANHÃ A PARTIR DAS 9H DAREMOS SEQUENCIA NAS DEMAIS ETAPAS DO PROCESSO.
01/10/2026 17:53:12 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:24:43 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:20:53 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:19:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:09:52 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:09:31 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:09:13 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:08:40 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:08:14 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:07:57 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:07:41 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:07:22 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:06:35 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:06:19 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:05:57 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:04:45 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 17:01:42 | Sistema
Motivo: Solicitamos todos os documentos de habilitação, conforme previsto no item 5 do edital.
01/10/2026 17:01:42 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:02 do dia 01/10/2026.
01/10/2026 16:37:03 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 01/10/2026 às 13:47.
01/10/2026 16:36:56 | Sistema
O fornecedor A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
01/10/2026 16:36:47 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Presidente de Comissão.
01/10/2026 14:39:38 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
01/10/2026 14:38:46 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
01/10/2026 14:38:09 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
01/10/2026 14:14:16 | Presidente da Comissão
Saliento que neste momento é necessário apenas o cadastro da proposta readequada do lote, a solicitação das tabelas e demais documentos se dará pela parte da tarde.
01/10/2026 13:14:25 | Presidente da Comissão
Aguardamos o cadastro da proposta readequada para o lote. Pela parte da tarde a partir das 13:15 voltaremos com as demais etapas do processo.
01/10/2026 13:13:33 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:13 do dia 01/10/2026.
01/10/2026 12:59:55 | F. A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTD
Negociação Item 0001: Bom dia. Esse é nosso melhor lance.
01/10/2026 12:58:46 | Sistema
Motivo: Estamos na fase de negociação, este seria o seu melhor valor?
01/10/2026 12:58:46 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 01/10/2026.
01/10/2026 12:57:00 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante A&M CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP/SS com lance de R$ 387.990,00.
01/10/2026 12:56:08 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
01/10/2026 12:52:13 | Presidente da Comissão
Favor se atentarem ao valor final da proposta!
01/10/2026 12:09:03 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
01/10/2026 12:09:03 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo presidente de comissão.
01/10/2026 12:08:39 | Presidente da Comissão
Bom dia! Agradecemos a participação de todos, em seguida vamos iniciar a etapa de lances. Pedimos a atenção nos valores que ficarão, pois se tratando de serviços e obras de engenharia, é imprescindível que o valor não se torne menor que 75% do valor orçado pela administração para que o mesmo não se torne inexequível.
01/10/2026 12:04:38 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
01/10/2026 12:04:38 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
01/10/2026 12:04:38 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
01/10/2026 12:02:44 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
27/08/2026
27/08/2026 14:35:28 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Pranchas - Imagens.pdf) em 27/08/2026 às 11:35.
27/08/2026 14:34:47 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (PRACHAS - JUNTADO E COMPRIMIDO.pdf) em 27/08/2026 às 11:34.
27/08/2026 14:33:34 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (11. Encargos Sociais.pdf) em 27/08/2026 às 11:33.
27/08/2026 14:33:03 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (10. Relatório Fotográfico.pdf) em 27/08/2026 às 11:33.
27/08/2026 14:32:33 | Sistema
O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (08. Composições.pdf) em 27/08/2026 às 11:32.