Contratação, por empreitada global de empresa especializada para execução da obra de construção de quiosque com 4(quatro) churrasqueiras e banheiros de apoio na Praça Morada do Sol, a situar-se na Av. Capivara, n° 1500, Bairro Morada do Sol em...
5/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Samantha Heylmann Giesch
Autoridade Competente:
VALDIR JOSE LUDWIG
Apoio:
Marlise Musskopf Hoch, NATHÁLIA SEEWALD
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
23/06/2026 às 17:36
Inicio das Propostas
24/06/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
30/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
30/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/08/2026 às 11:55
Abertura das Propostas
03/08/2026 às 12:00
Documentos
Edital e anexos.pdf
Tipo: Edital
29/01/2026-13:40:51
termo conco 5.pdf
Tipo: Edital
06/03/2026-11:02:11
Edital completo.pdf
Tipo: Edital
23/06/2026-14:27:56
Julgamento da Impugnação - Resposta_Impugnacao_assinado.pdf
Tipo: Documento Anexo
04/03/2026-17:56:25
EXMO - despacho suspensão licitação.pdf
Tipo: Aviso de suspensão de licitação
11/03/2026-08:27:54
Sintetico com valor de mao de obra e material.xlsx
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-08:42:59
Cronograma fisico-financeiro.xlsx
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-08:43:27
Parecer para licitação (2).pdf
Tipo: Outros documentos
11/08/2026-09:58:08
Parecer_para_licitacao_assinado (1).pdf
Tipo: Outros documentos
14/08/2026-08:58:33
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Certidao CREA Atestado Operacional.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação, por empreitada global de empresa especializada para execução da obra de construção de q...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 259.200,20
Melhor lance
R$ 194.370,15
Unidade:
SVÇ
14/08/2026
14/08/2026 19:30:45 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2026 17:05:17 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2026 14:39:25 | F. TIZA CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia, documentação será enviada hoje dentro do prazo
14/08/2026 14:11:41 | Sistema
Motivo: Considerando a classificação da proposta da empresa solicitamos, em atendimento ao item 5.5 do edital, que no prazo desta diligência sejam anexos os documentos de habilitação, em especial as declarações exigidas nos itens 7.5.5 e 7.5.6, ainda não apresentadas.
14/08/2026 14:11:41 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 14/08/2026.
14/08/2026 11:59:08 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/08/2026 às 09:20.
14/08/2026 11:58:58 | Sistema
O fornecedor TIZA CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/08/2026 11:58:33 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer_para_licitacao_assinado (1).pdf) em 14/08/2026 às 08:58.
12/08/2026
12/08/2026 12:00:54 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2026
11/08/2026 12:59:59 | Sistema
Motivo: Considerando o parecer do corpo técnico anexado ao processo, solicitamos que no prazo desta diligência seja anexada documentação atendendo aos pedidos da engenheira.
11/08/2026 12:59:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 12/08/2026.
11/08/2026 12:58:08 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Parecer para licitação (2).pdf) em 11/08/2026 às 09:58.
06/08/2026
06/08/2026 19:01:54 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/08/2026
03/08/2026 13:54:17 | Agente de Contratação
Considerando a necessidade de aguardar a documentação exigida em diligência para dar continuidade ao julgamento da proposat, fica a presente sessão suspensa. Reabriremos dia 07.08.2026, as 9horas
03/08/2026 13:23:52 | Sistema
Motivo: Em atendimento ao item 12.2 e 12.3.3 do edital fica essa empresa INTIMADA a apresentar, no prazo de desta diligência, os seguintes documentos: Proposta comercial readequada ao valor final ofertado; Planilha orçamentária detalhada, contendo todos os quantitativos e preços unitários e totais, compatíveis com o valor global da proposta; Detalhamento dos encargos sociais e BDI; Cronograma físico-financeiro; Considerando que foi aplicado um desconto superior a 25% do valor de referência do Município torna-se necessária a apresentação, no prazo desta diligência, de documentação e justificativas técnicas que comprovem a exequibilidade da proposta, demonstrando que o objeto poderá ser executado integralmente nas condições ofertadas, observadas as especificações do edital, os quantitativos, os prazos e os padrões de qualidade exigidos nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021 e das disposições editalícias.
03/08/2026 13:23:52 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 06/08/2026.
03/08/2026 13:07:41 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante TIZA CONSTRUTORA LTDA - EPP/SS com lance de R$ 194.370,15.
03/08/2026 13:07:30 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
03/08/2026 12:09:29 | Sistema
O pedido de cancelamento do lance de R$ 240.000,00 para o item 0001 foi aprovado pelo agente de contratação.
03/08/2026 12:09:13 | Sistema
Foi solicitado o cancelamento do lance de R$ 240.000,00 para o item 0001 pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
03/08/2026 12:02:39 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
03/08/2026 12:02:39 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/08/2026 12:02:36 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 30,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
03/08/2026 12:02:36 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/08/2026 12:02:36 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/08/2026 12:01:34 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
24/07/2026
24/07/2026 11:43:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Cronograma fisico-financeiro.xlsx) em 24/07/2026 às 08:43.
24/07/2026 11:42:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Sintetico com valor de mao de obra e material.xlsx) em 24/07/2026 às 08:42.
23/06/2026
23/06/2026 17:27:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Edital completo.pdf) em 23/06/2026 às 14:27.
23/06/2026 17:24:00 | Sistema
O processo foi republicado em 23/06/2026 às 14:24.
23/06/2026 17:23:19 | Sistema
Motivo: Considerando que o edital foi retificado, fica cancelada a suspensão.
23/06/2026 17:23:19 | Sistema
O processo foi reaberto pelo agente de contratação.
11/03/2026
11/03/2026 11:27:00 | Sistema
Motivo: A pedido do prefeito Municipal, conforme documento anexo, fica o presente certame suspenso.
11/03/2026 11:27:00 | Sistema
O processo foi suspenso por iniciativa do agente de contratação.
11/03/2026 11:27:55 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (EXMO - despacho suspensão licitação.pdf) em 11/03/2026 às 08:27.
06/03/2026
06/03/2026 14:02:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (termo conco 5.pdf) em 06/03/2026 às 11:02.
05/03/2026
05/03/2026 11:09:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Resposta_Impugnacao_assinado.pdf) em 05/03/2026 às 08:09.