Contratação de empresa sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da obra de Pavimentação asfáltica de 2.080,00m (Trechos 2 e 3 - Est. 1+980 a Est. 4+060)" e "Implantação de Drenagem Pluvial de 2.464,40m (Trechos 2, 3 e 4 - Est....
0001/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Luciana Schneider Thiesen
Autoridade Competente:
Guiomar Raul Wingert
Apoio:
Clarissa Maiara Stroher Herter, Suleica Wiederkehr Ruchel
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
06/07/2026 às 11:31
Inicio das Propostas
06/07/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
07/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
07/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
11/08/2026 às 11:30
Abertura das Propostas
11/08/2026 às 11:31
Documentos
Edital nº 139.26 - Concorrência nº 001.26 - Pavimentação Asfaltica e Drenagem.pdf
Tipo: Edital
06/07/2026-08:31:42
PLANILHA LICITACON - Lotes 1, 2, 3 e 4 (4).xlsx
Tipo: Planilha de detalhamento do objeto
06/07/2026-08:11:36
Edital nº 139.26 - Concorrência nº 001.26 - Pavimentação Asfaltica e Drenagem.pdf
Tipo: Aviso de republicação de edital
06/07/2026-08:30:38
Julgamento da Impugnação - Decisão Final Prefeito.pdf
Tipo: Documento Anexo
06/08/2026-12:30:25
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação Linha Nova Conc 001.2026.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa sob o regime de empreitada por preço global, para a execução da obra de Pavim...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 4.988.012,50
Melhor lance
R$ 4.385.000,00
Unidade:
UND
17/08/2026
17/08/2026 16:38:47 | Sistema
O Item 0001 foi homologado por Guiomar Raul Wingert.
17/08/2026 16:38:42 | Sistema
O Item 0001 foi adjudicado por Guiomar Raul Wingert.
14/08/2026
14/08/2026 18:33:42 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
14/08/2026 18:33:34 | Agente de Contratação
obrigado
14/08/2026 18:33:31 | Agente de Contratação
agradecemos a participação de todos
14/08/2026 18:22:32 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 14/08/2026 às 15:32.
14/08/2026 18:22:21 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
14/08/2026 18:22:12 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA.
14/08/2026 18:21:57 | Agente de Contratação
retornamos ao processo
14/08/2026 18:21:50 | Agente de Contratação
Boa tarde
12/08/2026
12/08/2026 17:44:28 | Agente de Contratação
A nova data da sessão pública, para a continuidade do processo, será dia 14/08/26 as 15:00
12/08/2026 16:17:50 | Agente de Contratação
obrigada
12/08/2026 16:17:41 | Agente de Contratação
A nova data e horário da sessão pública, onde daremos continuidade ao processo, será avisada a todos os licitantes, aqui pelo chat, com antecedência mínima de 24 horas
12/08/2026 16:17:24 | Agente de Contratação
a sessão pública será suspensa neste momento para análise da documentação de habilitação.
12/08/2026 16:05:11 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/08/2026 às 13:16.
12/08/2026 16:04:56 | Sistema
O fornecedor PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
12/08/2026 16:04:38 | Agente de Contratação
Retornamos a sessão pública
12/08/2026 16:04:25 | Agente de Contratação
Boa Tarde
12/08/2026 13:05:04 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2026
11/08/2026 19:46:29 | Agente de Contratação
a sessão pública será suspensa agora as 17:00, sendo retomada amanhã, dia 12/08/26 as 13:00 horas
11/08/2026 15:07:38 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/08/2026 12:58:00 | Sistema
Motivo: Empresa Ponto obras Favor anexar no sistema eletrônico, em arquivo pdf, a proposta de preços readequada, conforme último lance ofertado, devidamente assinada, contendo os dados da empresa, tais como razão social, numero do cnpj, data e assinatura A proposta deve ser anexada conforme nexo I do edital, e deve conter os valores, de todos os itens que compõe o lote. Além do percentual de BDI e encargos sociais. A proposta deve conter os percentuais referente ao custo de material e mão de obra e cronograma físico financeiro (consolidado – Lotes 01 a 04), devidamente assinados, sob pena de serem desclassificados. Junto ao portal de compras, foi disponibilizado a planilha eletrônica do TCE, onde a proposta pode ser preenchida. Caso seja necessário, podem solicitar a planilha pelo e-mail compras@linhanova.rs.gov.br, que enviamos
11/08/2026 12:58:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 12/08/2026.
11/08/2026 12:46:08 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante PONTO OBRAS PAVIMENTADORA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 4.385.000,00.
11/08/2026 12:45:52 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
11/08/2026 11:37:24 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
11/08/2026 11:37:22 | Agente de Contratação
aguardamos a melhor oferta
11/08/2026 11:35:51 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de 0,05 %. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
11/08/2026 11:35:51 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
11/08/2026 11:35:51 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/08/2026 11:34:12 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
11/08/2026 11:34:10 | Agente de Contratação
vamos dar inicio a sessão pública
11/08/2026 11:34:03 | Agente de Contratação
Bom dia
11/08/2026 10:13:31 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Decisão Final Prefeito.pdf) em 11/08/2026 às 07:13.