Processo Finalizado

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUÇÃO OBRA DE DE AMPLIAÇÃO DE PONTE NO KM 19 DA RS 132 ENTRE CAMARGO E NOVA ALVORADA, CONFORME CONVÊNIO 1959/2026 ? PROGRAMA CONEXÕES-RS - SEDUR

11/2026
Prefeitura Municipal de Nova Alvorada
Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto

Operação:

Fechado p/ Operação

Agente de Contratação:

RAFAEL PADOVA

Autoridade Competente:

EDILSON ANTÔNIO ROMANINI

Apoio:

LUIZ CARLOS CASAGRANDE LAZAROTTO

Origem dos Recursos:

-

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

27/07/2026 às 18:27

Inicio das Propostas

30/07/2026 às 11:00

Limite p/ Impugnações

12/08/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

12/08/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

14/08/2026 às 12:00

Abertura das Propostas

14/08/2026 às 12:01

Documentos

CCE_11_2026.pdf

Tipo: Edital

27/07/2026-15:18

Cronograma FF.pdf

Tipo: Cronograma

27/07/2026-15:22:27

Planilha Orçanentária.pdf

Tipo: Orçamento-base

27/07/2026-15:22:59

BDI.pdf

Tipo: Detalhamento BDI

27/07/2026-15:23:40

Projetos.rar

Tipo: Outros documentos

27/07/2026-15:26:17

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Ata Final

Tipo: Documento

Termo de Adjudicação

Tipo: Documento

Termo de Homologação

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Itens

1 registros

Item 1

Homologado

CONTRATACAO DE EMPRESA EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL PARA A EXECUCAO OBRA DE DE AMPLIACAO DE PONTE ...

Quantidade:

1,0000

Disputa:
Ampla Concorrência

Ampla Concorrência

Valor de referência:

R$ 752.120,7000

Melhor lance

R$ 675.000,0000

Unidade:

UN

Andamento do processo

24/08/2026
24/08/2026 11:26:37 | Sistema
O item 0001 foi homologado por EDILSON ANTÔNIO ROMANINI.
24/08/2026 11:26:31 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por EDILSON ANTÔNIO ROMANINI.
20/08/2026
20/08/2026 19:51:53 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
17/08/2026
17/08/2026 19:42:28 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/08/2026 às 16:52.
17/08/2026 19:42:23 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
17/08/2026 19:42:12 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA.
17/08/2026 17:17:47 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/08/2026 às 14:27.
17/08/2026 17:17:41 | Sistema
O fornecedor BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
14/08/2026
14/08/2026 17:06:23 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
14/08/2026 12:52:00 | Sistema
Motivo: Favor anexar documentação e proposta readequada para analise e possível habilitação.
14/08/2026 12:52:00 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 14/08/2026.
14/08/2026 12:32:51 | F. BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA
Negociação Item 0001: Bom dia. Estamos com o nosso melhor lance.
14/08/2026 12:30:24 | Sistema
Motivo: Temos negociação?
14/08/2026 12:30:24 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:45 do dia 14/08/2026.
14/08/2026 12:29:38 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante BF ALVORADA CONSTRUCOES LTDA - EPP/SS com lance de R$ 675.000,0000.
14/08/2026 12:25:47 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
14/08/2026 12:08:33 | Sistema
O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
14/08/2026 12:08:33 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
14/08/2026 12:07:42 | Agente de Contratação
Vamos iniciar a sessão de lances
14/08/2026 12:07:30 | Agente de Contratação
Desculpem pelo atraso
14/08/2026 12:07:21 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitatntes
14/08/2026 12:07:15 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 100,0000. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
14/08/2026 12:07:15 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
14/08/2026 12:07:15 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
14/08/2026 12:07:02 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas