Sessão pública iniciada

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUÇÃO DE REFORMA/CONSTRUÇÃO DO ESPAÇO ESPORTIVO COMUNITÁRIO, NO BAIRRO LOMBA GRANDE NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO.

10/2026

Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo

Concorrência por Menor Preço

Informações

Tipo:

Concorrência por Menor Preço - Menor Preço

Tratamento da Fase de Lances:

Aberto e Fechado

Operação:

Aberta

Agente de Contratação:

Marcia Adriana Antunes Perin

Autoridade Competente:

Daiana de Leonço Monzon

Apoio:

Origem dos Recursos:

Próprio

Modo de Disputa do Lote:

Por Valor Global

Legislação Aplicável:

Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações

Datas

Data de Publicação

31/03/2026 às 18:48

Inicio das Propostas

31/03/2026 às 19:00

Limite p/ Impugnações

11/04/2026 às 02:59

Limite p/ Esclarecimentos

11/04/2026 às 02:59

Limite p/ Recebimento das Propostas

15/04/2026 às 16:59

Abertura das Propostas

15/04/2026 às 17:00

Documentos

EDITAL202610.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:40

03. TR - PAC Lomba Grande - DGCL.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

04. orcamento nao financiaveis.xlsx

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

04. Orcamento sintetico nao financiaveis.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

05. composicoes analitico nao financiaveis.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

05. composicoes nao financiaveis.xlsx

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

06. Cronograma nao financiaveis.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

06. cronograma nao financiaveis.xlsx

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

07. Declaracao de BDI.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

08. Encargos Sociais.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09 Planta.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 02 - Marcacoes Campo-Pista.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 03 - Cortes 010203.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 04 - Cortes 040506.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 05 - Vistas.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 06 - Layout.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 07 - Perspectivas Isometricas.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 08 - Detalhes 01.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 09 - Detalhes 02.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. PAC_B - Folha - 10 - Detalhes 03.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. Planta 1.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

09. Planta 2.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

14149179 - RRT ESPACO ESPORTIVO_HIDROSANITARIO.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

ART MA20240757366 - Orcamento.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

ART MA20240757766_DEFINITIVA_-_INSTALACOES_ELETRICAS_assinado_assinado.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

ART MA20240757883_DEFINITIVA_-_ESTRUTURA_DE_ALAMBRADO_METALICO_assinado.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

ART ORCAMENTO RASCUNHO.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

ExtratoProposta.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

Termo de Compromisso - Espaco Comun Lomba Grande Novo Pac.pdf

Tipo: Edital

31/03/2026-15:46:04

14137980 - RRT ARQUITETURA.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:54:51

MEMORIAL_DESCRITIVO_PROJETO_MODELO_ESPACO_ESPORTIVO_-_ELETRICA_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:55:07

MEMORIAL_DESCRITIVO_E_CALCULO_DA_DRENAGEM_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:55:21

MEMORIAL_DESCRITIVO_ARQUITETURA_ESPACO_MODELO_ESPORTE_assinado.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:55:58

ALAMBRADO-MEMORIAL DESCRITIVO PROJETO MODELO ESPACO ESPORTIVO-ASS.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:56:16

composicoes.xlsx

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:56:32

cronograma.xlsx

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:56:49

orcamento.xlsx

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:57:02

5a. cronograma financiaveis.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:57:13

4a. composicoes analitico financiaveis.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:57:26

3a. orcamento sintetico financiaveis.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:57:47

DRE-031.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:58:02

DRE-021.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:58:13

DRE-01-03-PROJETO MODELO ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO TIPO A-REDE GERAL_R00.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:58:30

TIPO_B1.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:58:53

TIPO_B_R00 - Folha - 03 - MODELO 3D.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:59:07

01-PLANTA BAIXA - INSTALACOES ELETRICAS DE BAIXA TENSAO.pdf

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:59:22

EST-041.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:59:35

EST-031.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-17:59:51

EST-021.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-18:00:06

EST-011.PDF

Tipo: Outros documentos

02/04/2026-18:00:20

PARECER TÉCNICO SOBRE IMPUGNAÇÃO conc 10 2026.pdf

Tipo: Outros documentos

15/04/2026-11:41:39

Analise 10.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande.pdf

Tipo: Outros documentos

29/04/2026-09:39:21

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande.xls

Tipo: Outros documentos

29/04/2026-09:40:30

Planilha 11.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - FINANCIAVEIS.pdf

Tipo: Outros documentos

29/04/2026-09:42:52

Planilha 11.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - NAO FINANCIAVEIS.pdf

Tipo: Outros documentos

29/04/2026-09:43:18

Analise 11.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande.pdf

Tipo: Outros documentos

13/05/2026-12:39:21

Planilha 11.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - FINANCIAVEIS-1.pdf

Tipo: Outros documentos

13/05/2026-12:39:44

Planilha 11.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - NAO FINANCIAVEIS-1.pdf

Tipo: Outros documentos

13/05/2026-12:40:04

CC 11.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande.xls

Tipo: Outros documentos

13/05/2026-12:40:37

Concorrência 10.2026 - Parecer análise técnica - Construtiva Serviços.pdf

Tipo: Outros documentos

01/06/2026-14:10:16

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande _Texto analise 3.pdf

Tipo: Outros documentos

10/06/2026-14:00:28

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande 3-financiavel.pdf

Tipo: Outros documentos

10/06/2026-14:00:50

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande 3-nao financiavel.pdf

Tipo: Outros documentos

10/06/2026-14:01:09

CC 10.2026_Espaço Esportivo Lomba Grande (3).xls

Tipo: Outros documentos

10/06/2026-14:25:37

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande 4-financiavel.pdf

Tipo: Outros documentos

16/06/2026-16:21:13

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande 4-nao financiavel.pdf

Tipo: Outros documentos

16/06/2026-16:21:35

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande 4.xls

Tipo: Outros documentos

16/06/2026-16:21:57

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande _Texto analise 4.pdf

Tipo: Outros documentos

16/06/2026-16:22:22

Parecer Conc. 10.2026- CAPINAMES.pdf

Tipo: Outros documentos

08/07/2026-11:00:20

Planilha de análise dos itens financiáveis- Conc. 10.2026- Capinames.pdf

Tipo: Outros documentos

08/07/2026-11:00:49

Itens não financiáveis- Conc. 10.2026- Capinames.pdf

Tipo: Outros documentos

08/07/2026-11:01:09

CC 10.2026_Espaco Esportivo Lomba Grande 3.xls

Tipo: Outros documentos

08/07/2026-11:01:55

Análise- Empresa Animo Engenharia Ltda..pdf

Tipo: Outros documentos

01/09/2026-09:05:51

Planilha 10.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - FINANCIAVEIS 10.pdf

Tipo: Outros documentos

01/09/2026-09:08:16

Planilha 10.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - NAO FINANCIAVEIS 10.pdf

Tipo: Outros documentos

01/09/2026-09:08:40

Pedidos de Esclarecimento

Tipo: Relatorio

Pedidos de Impugnação

Tipo: Relatorio

Ata de Propostas

Tipo: Documento

Ata Parcial

Tipo: Documento

Vencedores

Tipo: Documento

Propostas Readequadas

Tipo: Documento

Ranking nos Itens

Tipo: Documento

Relatório de Proposta Comercial

Tipo: Relatorio

Lotes

1 registros

Lote 1 - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA CONTRATACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA EXECUCAO DE REFORMA/CONSTRUCAO DO ESPACO ESPORTIVO COMUNITARIO, NO BAIRRO LOMBA GRANDE NO MUNICiPIO DE NOVO HAMBURGO.

Andamento do processo

04/09/2026

04/09/2026 17:57:16 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

03/09/2026

03/09/2026 19:41:05 | Sistema

Motivo: VIER ENGENHARIA LTDA= Solicito a apresentação da proposta readequada, com os valores discriminados de material e mão de obra e "Documentos de Habilitação", bem como, anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI e Encargos Sociais em conformidade com o último lance no prazo de 24 horas. Anexar a planilha também em "excel", para facilitar a análise.

03/09/2026 19:41:05 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 17:00 do dia 04/09/2026.

03/09/2026 18:23:15 | F. VIER ENGENHARIA LTDA

Negociação Item 0001: Esse é o nosso melhor valor, não conseguimos baixar a oferta

03/09/2026 18:09:09 | Sistema

Motivo: VIER ENGENHARIA LTDA= Solicito a verificação junto à Vossa empresa na possibilidade de negociar seu último valor ofertado para este processo licitatório. Façam sua melhor oferta.

03/09/2026 18:09:09 | Sistema

Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 17:00 do dia 03/09/2026.

03/09/2026 18:07:22 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante VIER ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 1.617.751,4000.

03/09/2026 18:07:22 | Sistema

Motivo: ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA= Segue parecer técnico da Secretaria de Obras: "Os atestados técnicos apresentados pela empresa não atendem aos serviços de engenharia compatível ou similar em características não cumprindo as alíneas d), para capacitação técnico profissional e f), para capacitação técnico-operacional, em nome do licitante, para o item 11.4 - Habilitação Técnica. Diante disso, recomenda-se a INABILITAÇÃO da empresa. A empresa não atendeu as necessidades para esta licitação. "

03/09/2026 18:07:22 | Sistema

O fornecedor ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

01/09/2026

01/09/2026 16:55:19 | Sistema

O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.

01/09/2026 16:54:18 | Sistema

O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.

01/09/2026 12:12:35 | Presidente da Comissão

Favor anexar a mesma proposta já anexada, esta exigência é do portal, pois não é possível dar prosseguimento sem que a proposta seja anexada neste campo e aprovada pela Agente de Contratação.

01/09/2026 12:09:20 | Presidente da Comissão

Prezados,

01/09/2026 12:09:12 | Sistema

Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 01/09/2026.

01/09/2026 12:08:40 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Planilha 10.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - NAO FINANCIAVEIS 10.pdf) em 01/09/2026 às 09:08.

01/09/2026 12:08:16 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Planilha 10.2026 - Espaco Esportivo Lomba Grande - FINANCIAVEIS 10.pdf) em 01/09/2026 às 09:08.

01/09/2026 12:05:51 | Sistema

O Presidente de Comissão adicionou o arquivo (Análise- Empresa Animo Engenharia Ltda..pdf) em 01/09/2026 às 09:05.

31/08/2026

31/08/2026 17:26:42 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

31/08/2026 15:47:44 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

28/08/2026

28/08/2026 17:24:47 | Sistema

Motivo: ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA= Solicito a apresentação da proposta readequada, com os valores discriminados de material e mão de obra e "Documentos de Habilitação", bem como, anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI e Encargos Sociais em conformidade com o último lance no prazo de 24 horas. Anexar a planilha também em "excel", para facilitar a análise.

28/08/2026 17:24:47 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:30 do dia 31/08/2026.

28/08/2026 17:05:03 | Sistema

O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.

28/08/2026 14:06:44 | Sistema

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 28/08/2026 às 14:00, encerrando às 14:05:00.

28/08/2026 14:06:28 | Sistema

Para o lote 0001, o fornecedor VIER ENGENHARIA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão(a).

28/08/2026 14:06:28 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 1.590.000,0000.

28/08/2026 14:06:28 | Sistema

Motivo: BAS CONSTRUTORA LTDA= Conforme parecer técnico, a empresa não atende a alínea "f", da cláusula 11.4 da habilitação técnica= Quanto à capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade técnica regularmente emitidos/certificados pelo conselho profissional, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente identificada, em nome do licitante, que demonstre capacidade operacional na execução de obra ou serviço de engenharia, compatível ou similar em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação.

28/08/2026 14:06:28 | Sistema

O fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

12/08/2026

12/08/2026 17:43:30 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

11/08/2026

11/08/2026 18:46:22 | Sistema

Motivo: BAS CONSTRUTORA LTDA = Solicito a apresentação da proposta readequada, com os valores discriminados de material e mão de obra e "Documentos de Habilitação", bem como, anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI e Encargos Sociais em conformidade com o último lance no prazo de 24 horas. Anexar a planilha também em "excel", para facilitar a análise.

11/08/2026 18:46:22 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 12/08/2026.

11/08/2026 18:30:32 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante BAS CONSTRUTORA LTDA com lance R$ 1.589.000,0000.

11/08/2026 18:30:32 | Sistema

O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.589.000,0000.

11/08/2026 17:53:41 | Sistema

A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo presidente de comissão para 11/08/2026 às 15:30, encerrando às 15:35:00.

11/08/2026 17:53:14 | Sistema

Para o lote 0001, o fornecedor BAS CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo presidente de comissão.

11/08/2026 17:53:14 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante ANIMO ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA com lance de R$ 1.590.000,0000.

11/08/2026 17:53:14 | Sistema

O fornecedor FALCAO SH CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

11/08/2026 17:53:14 | Sistema

Motivo: A empresa não anexou o solicitado.

11/08/2026 17:53:14 | Sistema

O fornecedor FALCAO SH CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado no processo.

10/08/2026

10/08/2026 16:54:13 | Sistema

Motivo: FALCAO SH CONSTRUCOES LTDA = Solicito a apresentação da proposta readequada, com os valores discriminados de material e mão de obra e "Documentos de Habilitação", bem como, anexar a Planilha Orçamentária, Cronograma Físico-Financeiro, Detalhamento de BDI e Encargos Sociais em conformidade com o último lance no prazo de 24 horas. Anexar a planilha também em "excel", para facilitar a análise.

10/08/2026 16:54:13 | Sistema

Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 11/08/2026.

10/08/2026 16:51:58 | Sistema

O lote 0001 tem como novo arrematante FALCAO SH CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 1.567.897,8700.

10/08/2026 16:51:58 | Sistema

O fornecedor 3E ENGENHARIA AGIL LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo presidente de comissão.

10/08/2026 16:51:58 | Sistema

Motivo: 3E ENGENHARIA AGIL LTDA= "Os atestados técnicos apresentados pela empresa não atendem aos serviços de engenharia compatível ou similar em características não cumprindo as alíneas d), para capacitação técnico profissional e f), para capacitação técnico-operacional, em nome do licitante, para o item 11.4 - Habilitação Técnica. Para dar andamento. Infelizmente, mesmo após revisão, não atende as necessidades mínimas para habilitação." Informa-se, adicionalmente, que a proposta, planilhas e as 3 declarações apresentadas pela empresa que compõe o ANEXO I, II e III do presente certame não estão assinadas pela mesma. Se fosse somente a falta das assinaturas até seria possível abrir diligência para assinar os documentos, mas como não atendeu a habilitação técnica, declaro a empresa Inabilitada no certame pelos motivos expostos acima pela área técnica de engenharia.

10/08/2026 16:51:58 | Sistema

O fornecedor 3E ENGENHARIA AGIL LTDA foi inabilitado no processo.

27/07/2026

27/07/2026 20:02:04 | Presidente da Comissão

O processo encontra-se em análise de planilhas.

23/07/2026

23/07/2026 12:24:52 | F. 3E ENGENHARIA AGIL LTDA

Documentação Lote 0001: Segue proposta detalhada com valores de material e mao de obra por lote.

23/07/2026 12:24:03 | Sistema

A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.

22/07/2026

22/07/2026 19:42:39 | Sistema