CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE REFORMAS NO CRAS KEPHAS LOCALIZADO NO MUNICÍPIO NOVO HAMBURGO.
12/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Jonatas Vandre Paixão
Autoridade Competente:
Daiana de Leonço Monzon
Apoio:
Jorge Vitorio Silva Silveira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
15/05/2026 às 15:28
Inicio das Propostas
15/05/2026 às 16:00
Limite p/ Impugnações
04/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
04/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
08/06/2026 às 16:59
Abertura das Propostas
08/06/2026 às 17:00
Documentos
EDITAL202612.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:39
02. ETP - Reforma CRAS Kephas LOTE I.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
02. ETP - Reforma CRAS Kephas LOTE II v2.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
03. TR CRAS Kephas LOTE I.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
03. TR CRAS Kephas LOTE II v2.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
04. ORCAMENTO DE OBRA.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
04. PLANILHA ORCAMENTARIA LOTE II..pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
04. PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
05. MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
06. CRONOGRAMA LOTE II..pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
06. CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
07. OBSERVACOES DO ORCAMENTO LOTE II.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
08. ENCARGOS SOCIAIS LOTE II.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
08. ENCARGOS SOCIAIS.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
09. 06_146_04_Arq Manutenuo_Telhado_Cobertura_Cras_Kephas_2025_substituiuo_telhas_por_Fibrocimento_assinado.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
09. PLANTA DE COBERTURA.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
09. TELHADO.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
10 - BDI.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
10. DECLARACAO BDI LOTE II.-1.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
11 - RRT.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
13. DFD Reforma CRAS Kephas Lote II v2.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
13. DFD Reforma CRAS Kephas Lote I.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
ART ORCAMENTO LOTE II..pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
Atestado CRAS KEPHAS.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
CONTRATO DE REPASSE.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
Declaracao tecnica CRAS KEPHAS 2.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
Declaracao tecnica CRAS KEPHAS.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
DECLARACAO.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
Orientações Obras com Convênios.pdf
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
REFORMA DO CRAS KEPHAS _ PINTU _ Cronograma.xlsx
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
REFORMA DO CRAS KEPHAS _ PINTU _ Sintetico com Valor da Mao de Obra e Material _3_.xlsx
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
REFORMA DO CRAS KEPHAS _ TELHA _ Cronograma.xlsx
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
REFORMA DO CRAS KEPHAS _ TELHA _ Sintetico com Valor da Mao de Obra e Material.xlsx
Tipo: Edital
16/04/2026-14:45:42
04. CPE 12CRAS KEPHAS.pdf
Tipo: Edital
15/05/2026-12:27:30
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 2.xls
Tipo: Outros documentos
13/07/2026-14:30:37
CC 12.2026_Reforma Kephas LOTE II 2.pdf
Tipo: Outros documentos
13/07/2026-14:30:53
CC 12.2026_Reforma Kephas LOTE I 2.pdf
Tipo: Outros documentos
13/07/2026-14:31:09
Analise CC 12.2026_Reforma Kephas 2.pdf
Tipo: Outros documentos
13/07/2026-14:31:25
Analise CC 12.2026_Reforma Kephas 3.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-09:38:02
CC 12.2026_Reforma Kephas LOTE I 3.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-09:38:24
CC 12.2026_Reforma Kephas LOTE II 3.pdf
Tipo: Orçamento-base
16/07/2026-09:38:48
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 3.xls
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-09:39:24
Análise Contábil CAPINAMES CP 12-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-10:23:18
Análise técnica CAPINAMES CP 12-2026.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-10:23:32
Analise CC 12.2026_Reforma Kephas 5.pdf
Tipo: Outros documentos
04/08/2026-09:15:19
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 5 LOTE I (1).pdf
Tipo: Outros documentos
04/08/2026-09:15:35
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 5 LOTE II.pdf
Tipo: Outros documentos
04/08/2026-09:15:49
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 5.xls
Tipo: Outros documentos
04/08/2026-09:16:04
Analise CC 12.2026_Reforma Kephas 6.pdf
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-10:36:40
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 6 LOTE I - Empresa F.A.S. Construções Ltda.pdf
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-10:37:38
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 6 LOTE II - Empresa F.A.S. Construções Ltda.pdf
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-10:37:54
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 6 - Empresa F.A.S. Construções Ltda.xls
Tipo: Outros documentos
06/08/2026-10:38:08
Analise CC 12.2026_Reforma Kephas 7 (1).pdf
Tipo: Outros documentos
12/08/2026-12:46:49
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 7 LOTE I (1).pdf
Tipo: Outros documentos
12/08/2026-12:47:06
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 7 LOTE II.pdf
Tipo: Outros documentos
12/08/2026-12:47:27
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 7.xls
Tipo: Outros documentos
12/08/2026-12:47:41
Analise CC 12.2026_Reforma Kephas 8.pdf
Tipo: Outros documentos
19/08/2026-10:16:04
Planilha CC 12.2026_Reforma Kephas 8 LOTE I.pdf
Tipo: Outros documentos
19/08/2026-10:16:22
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 8.xls
Tipo: Outros documentos
19/08/2026-10:16:40
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 10.pdf
Tipo: Outros documentos
15/09/2026-12:25:24
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 10-lote2.pdf
Tipo: Outros documentos
15/09/2026-12:25:43
CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 10-lote1 .pdf
Tipo: Outros documentos
15/09/2026-12:25:59
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUCAO DE REFORMAS NO CRAS SANTO AFONSO LOCALIZADO NO MUNICiPIO NOVO HAMBURGO.
06/10/2026
06/10/2026 17:11:16 | Sistema
O lote 0001 foi homologado por Daiana de Leonço Monzon.
06/10/2026 17:11:08 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Daiana de Leonço Monzon.
06/10/2026 16:38:09 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
06/10/2026 16:27:56 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2026 às 13:37.
06/10/2026 16:27:46 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
06/10/2026 16:27:32 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor ENGESINOS ENGENHARIA LTDA.
06/10/2026 16:16:44 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 06/10/2026 às 13:26.
06/10/2026 16:16:39 | Sistema
O fornecedor ENGESINOS ENGENHARIA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
06/10/2026 16:15:57 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
06/10/2026 16:15:25 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
06/10/2026 16:02:30 | Agente de Contratação
F. ENGESINOS ENGENHARIA LTDA: Solicito que anexe a proposta readequada no Portal de compras Públicas.
06/10/2026 16:01:49 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:02 do dia 06/10/2026.
06/10/2026 13:50:44 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes! Daremos continuidade à sessão pública à tarde a partir das 13 horas.
05/10/2026
05/10/2026 13:43:34 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/10/2026 11:57:18 | F. ENGESINOS ENGENHARIA LTDA
Documentação Lote 0001: Bom Dia, Segue os documentos solicitados, estamos a disposição para qualquer esclarecimento.
05/10/2026 11:55:47 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/10/2026 11:45:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:00 do dia 05/10/2026.
05/10/2026 11:45:11 | Agente de Contratação
ENGESINOS ENGENHARIA LTDA: Conforme parecer contábil: apresentou Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultados do Exercício e Notas Explicativas para o ano de 2024. Apresentou Termo de Abertura e Encerramento Livro Balancete Diário, Recibo de Entrega de Escrituração Contábil Digital, Balanço Patrimonial e Demonstração de Resultados do Exercício e Notas Explicativas para o ano de 2025. Não foram localizados para o ano de 2024: Termo de abertura e encerramento; recibo de entrega embora haja nº de recibo no rodapé das demonstrações. Solicito portanto o Termo de abertura e encerramento e o recibo de entrega referentes ao ano de 2024.
05/10/2026 11:27:05 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ENGESINOS ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 717.000,0000.
05/10/2026 11:27:05 | Sistema
Motivo: Após revisão na documentação do licitante , constatou-se que a inabilitação se deu de forma equivocada. Diante disso, reabilito o fornecedor no processo.
05/10/2026 11:27:05 | Sistema
O fornecedor ENGESINOS ENGENHARIA LTDA foi reabilitado pelo agente de contratação para o lote 0001.
02/10/2026
02/10/2026 18:37:02 | Sistema
Motivo: Tendo em vista a necessidade de revisão da documentação da empresa anterior, suspendemos essa diligência para verificação. Peço que acompanhem no Portal de compras Públicas.
02/10/2026 18:37:02 | Sistema
Foi encerrada a solicitação de documentos para o fornecedor I.A GERLACH CONSTRUCOES no lote 0001.
02/10/2026 14:03:37 | Agente de Contratação
I.A GERLACH CONSTRUCOES: Solicito proposta readequada discriminando mão de obra e material, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e detalhamento de encargos sociais no prazo de 24 horas. Por favor, encaminhar a planilha orçamentária em excel para facilitar a análise.
02/10/2026 14:03:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:05 do dia 05/10/2026.
02/10/2026 14:02:09 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante I.A GERLACH CONSTRUCOES com lance de R$ 717.900,0000.
02/10/2026 14:02:09 | Sistema
O fornecedor ENGESINOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
02/10/2026 14:02:09 | Sistema
Motivo: Conforme parecer técnico: Os atestados técnicos apresentados pela empresa não estão acompanhados de CAT (Certidão de Acervo Técnico) correspondente, não comprovando a execução de serviço de características semelhantes não cumprindo as alíneas d), para capacitação técnico profissional e f), para capacitação técnico-operacional, em nome do licitante, para o item 11.4 - Habilitação Técnica. Diante disso, a empresa está desclassificada do processo.
02/10/2026 14:02:09 | Sistema
O fornecedor ENGESINOS ENGENHARIA LTDA foi desclassificado no processo.
22/09/2026
22/09/2026 18:11:36 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/09/2026 17:13:12 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
22/09/2026 16:26:20 | Agente de Contratação
ENGESINOS ENGENHARIA LTDA: Solicito proposta reajustada e documentos de habilitação, conforme item 11 do edital, no prazo de 02 horas.
22/09/2026 16:26:14 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:26 do dia 22/09/2026.
22/09/2026 16:25:40 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 22/09/2026.
16/09/2026
16/09/2026 13:38:10 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
15/09/2026
15/09/2026 15:25:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 10-lote1 .pdf) em 15/09/2026 às 12:25.
15/09/2026 15:25:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 10-lote2.pdf) em 15/09/2026 às 12:25.
15/09/2026 15:25:24 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 12.2026_Substituicao de telhado e forro CRAS Kephas 10.pdf) em 15/09/2026 às 12:25.
15/09/2026 15:24:33 | Agente de Contratação
(CONT. 1) disponível nos anexos do Portal de Compras Públicas para consulta em outros documentos. Em caso de dúvidas, podes contatar a servidora responsável pela análise Renata Tassinari no telefone 51 3594.9252 Ramal 9252.
15/09/2026 15:24:33 | Agente de Contratação
ENGESINOS ENGENHARIA LTDA: Conforme parecer em anexo, os itens grifados em amarelo estão em desacordo com os valores apresentados. Sugiro a empresa verificar fórmulas utilizadas, arredondamentos e/ou casas decimais após a vírgula. Observo que foi incluída coluna com percentuais, onde é possível analisar valores individuais e em grupo inferiores à 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores orçados pela Administração, conforme Art. 59, inciso V, parágrafo 5º da Lei n.º 14.133/2021. Assim, para perfectibilização da contratação da empresa para execução da obra em questão, considerando o valor proposto inferior à 85%, deverá ser exigido garantia complementar equivalente à diferença entre o valor orçado e o valor da proposta, conforme indicação do Tribunal de Contas da União. Favor realizar os ajustes necessários e reenviar a proposta corrigida, mantendo os demais valores inalterados, quando aplicável, até 16/09/2026 às 13:00 horas. A análise técnica completa está... (CONTINUA)
15/09/2026 15:24:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 16/09/2026.
09/09/2026
09/09/2026 11:46:53 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2026
08/09/2026 12:55:28 | Agente de Contratação
ENGESINOS ENGENHARIA LTDA: Solicito proposta readequada discriminando mão de obra e material, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e detalhamento de encargos sociais no prazo de 24 horas. Por favor, encaminhar a planilha orçamentária em excel para facilitar a análise.
08/09/2026 12:55:19 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 09/09/2026.
08/09/2026 12:54:48 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante ENGESINOS ENGENHARIA LTDA com lance de R$ 717.000,0000.
08/09/2026 12:54:48 | Sistema
O fornecedor MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
08/09/2026 12:54:48 | Sistema
Motivo: Licitante não se manifestou.
08/09/2026 12:54:48 | Sistema
O fornecedor MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA foi desclassificado no processo.
04/09/2026
04/09/2026 11:38:43 | Agente de Contratação
MV ROSA CONSTRUTORA E PAVIMENTADORA LTDA: Solicito proposta readequada discriminando mão de obra e material, planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e detalhamento de encargos sociais no prazo de 24 horas. Por favor, encaminhar a planilha orçamentária em excel para facilitar a análise.
04/09/2026 11:38:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 08/09/2026.