CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REFORMA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEB PRESIDENTE DEODORO DA FONSECA LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO.
3/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Jonatas Vandre Paixão
Autoridade Competente:
Daiana de Leonço Monzon
Apoio:
Jorge Vitorio Silva Silveira
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Objeto:
CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM RESP...
Datas
Data de Publicação
18/03/2026 às 15:37
Inicio das Propostas
18/03/2026 às 16:00
Limite p/ Impugnações
31/03/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
31/03/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
02/04/2026 às 16:59
Abertura das Propostas
02/04/2026 às 17:00
Documentos
EDITAL20263.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:09
03. TR-1.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
04. Cronograma.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
04. Cronograma.xlsx
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
05. Orçamento.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
05. Orçamento.xlsx
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
06. Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
07. BDI.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
08. Memorial Técnico Descritivo.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
09. Planta Baixa _ R03.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
09. Planta.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
10. Parcelas de maior relevância.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
11. Observações.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
13. Declaração técnica.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
ART ORCAMENTO ASSINADA-2.pdf
Tipo: Edital
10/03/2026-13:13:35
11. CPE 03 - Retificação.pdf
Tipo: Edital
18/03/2026-12:36:07
Planilha 03.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2026-10:14:31
Analise 03.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
15/04/2026-10:14:57
Analise 03.2026 2.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-16:04:46
Planilha 03.2026 2.pdf
Tipo: Outros documentos
30/04/2026-16:05:01
Análise SETE.7z
Tipo: Outros documentos
06/05/2026-10:55:42
Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 5.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-15:27:07
Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 5.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-15:27:39
CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 5.xls
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-15:28:21
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 5.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-15:28:44
07-07-2026 Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 6.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-09:54:55
07-07-2026 Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 6.pdf
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-09:55:28
07-07-2026 CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 6.xls
Tipo: Outros documentos
08/07/2026-09:55:54
09-07-2026 - Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 7.pdf
Tipo: Outros documentos
09/07/2026-14:08:21
09-07-2026 - Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 7.pdf
Tipo: Outros documentos
09/07/2026-14:08:40
Análise documentação técnica - Empresa SOLAXIS ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA - Conc. 03.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
13/08/2026-09:52:10
Análise documentação técnica - Empresa SOLAXIS ENGENHARIA E ENERGIA SOLAR LTDA - Conc. 03.2026.pdf
Tipo: Outros documentos
13/08/2026-09:52:25
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 10.pdf
Tipo: Outros documentos
24/08/2026-09:35:42
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 10.pdf
Tipo: Outros documentos
24/08/2026-09:36:05
CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 11.xls
Tipo: Outros documentos
01/09/2026-13:00:27
Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 11.pdf
Tipo: Outros documentos
01/09/2026-13:00:40
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 11.pdf
Tipo: Outros documentos
01/09/2026-13:00:53
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 12 (1).pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-09:02:15
CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 12.pdf
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-09:02:44
CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 12.xls
Tipo: Outros documentos
09/09/2026-09:03:10
MASBAHTEC PARECERASS.pdf
Tipo: Outros documentos
29/09/2026-09:49:43
f1899fa3-1a28-4ee4-9cfc-8265c4cc8dca.pdf
Tipo: Outros documentos
29/09/2026-09:51:30
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 14.pdf
Tipo: Outros documentos
05/10/2026-14:05:26
Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 14.pdf
Tipo: Outros documentos
05/10/2026-14:05:49
CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 14.xls
Tipo: Outros documentos
05/10/2026-14:06:09
Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 15.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2026-14:37:50
CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 15.xls
Tipo: Outros documentos
09/10/2026-14:38:07
Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 15.pdf
Tipo: Outros documentos
09/10/2026-14:38:27
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - Impugnação.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - CONCORRENCIA ELETRONICA PARA CONTRATACAO DE EMPRESA COM RESPONSABILIDADE TECNICA PARA EXECUCAO DE OBRAS DE REFORMA DAS INSTALACOES ELETRICAS DA EMEB PRESIDENTE DEODORO DA FONSECA LOCALIZADA NO MUNICiPIO DE NOVO HAMBURGO.
19/10/2026
19/10/2026 21:42:59 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
19/10/2026 17:41:30 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 10:00 do dia 20/10/2026.
10/10/2026
10/10/2026 16:38:42 | F. CRISTIANO N G DE ASSIS
Documentação Lote 0001: Segue planilha com todas as celulas apenas duas casas, sem arredondamentos, valor final 321.604,00.
10/10/2026 16:33:46 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/10/2026
09/10/2026 17:38:27 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 15.pdf) em 09/10/2026 às 14:38.
09/10/2026 17:38:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 15.xls) em 09/10/2026 às 14:38.
09/10/2026 17:37:50 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 15.pdf) em 09/10/2026 às 14:37.
09/10/2026 17:36:12 | Agente de Contratação
F. CRISTIANO N G DE ASSIS: Conforme parecer técnico anexo, foram identificadas divergências na planilha orçamentária (fórmulas, arredondamentos e/ou casas decimais). Solicita-se a revisão e correção da proposta, observando os apontamentos constantes no documento. Em caso de dúvidas, podes contatar a servidora Karen Schardong no telefone 51 3594.9930 14 Ramal 9930. O parecer encontra-se na íntegra em outros Documentos.
09/10/2026 17:35:45 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 13/10/2026.
06/10/2026
06/10/2026 18:53:03 | F. CRISTIANO N G DE ASSIS
Documentação Lote 0001: Boa tarde, segue documentação.
06/10/2026 18:49:37 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/10/2026 13:26:25 | Agente de Contratação
CRISTIANO N G DE ASSIS: Solicito que anexe a documentação de habilitação no prazo de 24 horas, conforme previsto no item 10 do edital.
06/10/2026 13:26:13 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 07/10/2026.
05/10/2026
05/10/2026 20:24:21 | F. CRISTIANO N G DE ASSIS
Documentação Lote 0001: Segue planilha ajustada conforme solicitação, de acordo com o valor exato da proposta.
05/10/2026 20:23:09 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/10/2026 17:06:09 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 14.xls) em 05/10/2026 às 14:06.
05/10/2026 17:05:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Planilha 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 14.pdf) em 05/10/2026 às 14:05.
05/10/2026 17:05:26 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 14.pdf) em 05/10/2026 às 14:05.
05/10/2026 16:58:25 | Agente de Contratação
CRISTIANO N G DE ASSIS: Conforme parecer técnico anexo, foram identificadas divergências na planilha orçamentária (fórmulas, arredondamentos e/ou casas decimais). Solicita-se a revisão e correção da proposta, observando os apontamentos constantes no documento. Em caso de dúvidas, podes contatar a servidora Karen Schardong no telefone 51 3594.9930 14 Ramal 9930. O parecer encontra-se na íntegra em outros Documentos.
05/10/2026 16:58:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:00 do dia 06/10/2026.
01/10/2026
01/10/2026 00:39:39 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/09/2026
30/09/2026 13:20:29 | Agente de Contratação
CRISTIANO N G DE ASSIS: Prezado licitante, solicito que anexe proposta reajustada, planilha reajustada, cronograma físico-financeiro, detalhamento de BDI e detalhamento de Encargos Sociais até as 10:30 horas de 01/10/2026. Favor anexar a planilha em excel para facilitar a análise.
30/09/2026 13:20:22 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:30 do dia 01/10/2026.
30/09/2026 12:31:10 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CRISTIANO N G DE ASSIS com lance R$ 321.604,0000.
30/09/2026 12:31:10 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 321.604,0000.
29/09/2026
29/09/2026 16:39:02 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor CRISTIANO N G DE ASSIS foi definida pelo agente de contratação para 30/09/2026 às 09:30, encerrando às 09:35:00.
29/09/2026 14:05:03 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor CRISTIANO N G DE ASSIS tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo pregoeiro(a).
29/09/2026 14:05:03 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
29/09/2026 12:53:54 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor LEME CONSTRUTORA LTDA foi definida pelo agente de contratação para 29/09/2026 às 11:00, encerrando às 11:05:00.
29/09/2026 12:51:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (f1899fa3-1a28-4ee4-9cfc-8265c4cc8dca.pdf) em 29/09/2026 às 09:51.
29/09/2026 12:49:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MASBAHTEC PARECERASS.pdf) em 29/09/2026 às 09:49.
29/09/2026 12:47:44 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor LEME CONSTRUTORA LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
29/09/2026 12:47:44 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA JÚNIOR com lance de R$ 321.605,4700.
29/09/2026 12:47:44 | Sistema
O fornecedor MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
29/09/2026 12:47:44 | Sistema
Motivo: Conforme parecer técnico: "Os atestados técnicos apresentados pela empresa não atendem (sem registro no Conselho Profissional, nem CAT correspondente) aos serviços de engenharia compatível ou similar em característica." Além disso, conforme parecer contábil: " A empresa NÃO ATENDE ao patrimônio líquido não inferior a 10% do valor estimado da contratação, que é de R$ 321.605,47. Desta forma, a empresa resta inabilitada do processo. A íntegra da inabilitação encontra-se na aba "outros arquivos" no portal de compras públicas.
29/09/2026 12:47:44 | Sistema
O fornecedor MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA foi inabilitado no processo.
10/09/2026
10/09/2026 17:36:40 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
10/09/2026 17:35:38 | F. MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MAN
Documentação Lote 0001: Conforme solicitado, seguem anexos os documentos de habilitação e a documentação da proposta, que não foi possível encaminhar anteriormente devido à indisponibilidade do GOV.BR. Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos.
10/09/2026 13:13:54 | Agente de Contratação
MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA: Solicito também que anexem a documentação de habilitação, conforme previsto no item 10 do edital.
10/09/2026 12:16:13 | Agente de Contratação
MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA: Dilação de prazo concedida.
10/09/2026 12:15:59 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 10/09/2026.
10/09/2026 11:53:40 | F. MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MAN
Documentação Lote 0001: Prezados, em atendimento à diligência, encaminhamos a documentação disponível, incluindo a planilha orçamentária em formato editável (Excel) e a respectiva versão assinada pela Responsável Técnica. Informamos que, em razão da indisponibilidade momentânea do portal de assinaturas GOV.BR, não foi possível incluir, neste momento, a assinatura do representante legal. Solicitamos a prorrogação do prazo para possibilitar a complementação da assinatura tão logo o serviço seja restabelecido. Agradecemos a compreensão.
10/09/2026 11:53:25 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
09/09/2026
09/09/2026 12:03:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 12.xls) em 09/09/2026 às 09:03.
09/09/2026 12:02:44 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CC 03.2026_Reforma Eletrica EMEB Deodoro da Fonseca 12.pdf) em 09/09/2026 às 09:02.
09/09/2026 12:02:15 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (Analise 03.2026_Reforma eletrica EMEB Pres. Deodoro da Fonseca 12 (1).pdf) em 09/09/2026 às 09:02.
09/09/2026 12:01:08 | Agente de Contratação
MASBAHTEC INSTALACOES ELETRICAS E MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA: Conforme parecer técnico anexo, ainda foram identificadas divergências na planilha orçamentária (fórmulas, arredondamentos e/ou casas decimais). Solicita-se a revisão e correção da proposta, observando os apontamentos constantes no documento. Em caso de dúvidas, podes contatar a servidora RENATA TASSINARI FRANCO no telefone 51 3594.9930 14 Ramal 9930. O parecer encontra-se na íntegra em outros Documentos.
09/09/2026 12:01:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:00 do dia 10/09/2026.
04/09/2026
04/09/2026 13:29:29 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
04/09/2026 13:26:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 12:00 do dia 04/09/2026.