contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em blocos intertravados de concreto, sob o regime de empreitada por preço global,
10/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Pedro Caetano Fabres Borges
Autoridade Competente:
MARCIO MANETTI PORTO
Apoio:
ALINE LUIZ OLIVEIRA
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
07/04/2026 às 17:23
Inicio das Propostas
08/04/2026 às 14:00
Limite p/ Impugnações
19/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
19/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
21/05/2026 às 14:00
Abertura das Propostas
21/05/2026 às 14:01
Documentos
edital 10 concorrýncia ruas okk.pdf
Tipo: Edital
07/04/2026-14:22
0_PROJETO BÁSICO_PAVIMENTAÇÃO_Lote 01 Sinuelo e Ligação Getulio Vargas (1).pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
07/04/2026-14:28:53
0_ETP_PAVIMENTAÇÃO_Lote 01 Sinuelo e Ligação Getulio Vargas.pdf
Tipo:
07/04/2026-14:29:31
1. Memorial Descritivo (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:30:15
10. Planilha de Levantamento de Ruas.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:30:45
11. PROJETO PAVIMENTAÇÃO - LOTE 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:31:22
12. PROJETO DRENAGEM - LOTE 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:31:54
13. Detalhe da Grelha (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:32:43
14. PROJETO TERRAPLANAGEM 01 - LOTE 01 (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:33:21
15. PROJETO TERRAPLANAGEM 02 - LOTE 01 (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:34:06
16. PROJETO TERRAPLANAGEM 03 - LOTE 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:34:35
17. Rua Edu Pinheiro Gomes - 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:35:14
18. Rua Edu Pinheiro Gomes - 02.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:35:42
19. Rua José Santos Funari - 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:36:17
2. Planilha Orçamentária (3).pdf
Tipo: Orçamento-base
07/04/2026-14:36:51
20. Rua José Santos Funari - 02.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:37:16
21. Rua Egídio da Costa Rosa 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:40:13
22. Rua Egídio da Costa Rosa 02.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:40:39
23. Rua Rui Tavares Barbosa - 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:41:12
24. Rua Áureo Silveira - 01.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:41:37
25. Rua Áureo Silveira 02.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:41:59
3. Planilha de Composições (2).pdf
Tipo: Orçamento-base
07/04/2026-14:42:28
4. Planilha BDI (2).pdf
Tipo: Detalhamento BDI
07/04/2026-14:42:53
5. Cronograma (3).pdf
Tipo: Cronograma
07/04/2026-14:43:19
6. Planilha de Cálculos e Quatitativos (2).pdf
Tipo: Orçamento-base
07/04/2026-14:43:56
7. DMT- Base (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:44:18
8. DMT - Blocos e Tubos (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:44:38
9. ART 14175732 (2).pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:44:58
MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO con 10.pdf
Tipo: Outros documentos
07/04/2026-14:46:29
PLANILHA_ORCAMENTARIA_15-05 retificação 10.pdf
Tipo: Orçamento-base
18/05/2026-10:57:30
5. Cronograma retificação 10.pdf
Tipo: Cronograma
18/05/2026-10:58:19
3. Planilha de Composições retificação 10.pdf
Tipo: Outros documentos
18/05/2026-10:58:54
PLANILHA BDI retificada.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
19/05/2026-09:02:07
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - calcamento
22/05/2026
22/05/2026 18:37:20 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/05/2026 18:34:51 | F. FABIANE VENZKE GUIMARAES
Documentação Lote 0001: Sr. Pregoeiro, Segue anexa a documentação referente à exequibilidade da proposta apresentada por esta licitante, contendo os demonstrativos técnicos, financeiros e operacionais que comprovam a plena viabilidade de execução do objeto licitado, em conformidade com as exigências editalícias e com a Lei Federal nº 14.133/2021.
21/05/2026
21/05/2026 18:36:49 | Sistema
(CONT. 1) viabilidade econômico-financeira da proposta; Comprovação de disponibilidade de insumos, equipamentos, pessoal técnico e estrutura operacional compatíveis com a execução contratual; Justificativas técnicas e comerciais que expliquem eventual economia de escala, condições excepcionais favoráveis, tecnologia empregada, estoque prévio, contratos correlatos, frota própria, equipe própria ou quaisquer outros fatores que justifiquem o preço ofertado; Declaração formal de que a empresa possui plena ciência das condições editalícias e assume integral responsabilidade pela execução do objeto pelo valor proposto, sem prejuízo da qualidade, dos prazos e das obrigações contratuais. Fica consignado que a não apresentação da documentação solicitada, sua apresentação insuficiente ou a não comprovação objetiva da exequibilidade da proposta poderá ensejar a desclassificação da proposta, nos termos da legislação aplicável e do Edital.
21/05/2026 18:36:49 | Sistema
Motivo: Prezados, solicitamos o envio de documentação completa em acordo ao edital. Prezados, considerando que a proposta apresentada por esta licitante restou classificada em valor inferior a 75% (setenta e cinco por cento) do valor estimado pela Administração para a presente contratação, nos termos do art. 59, `PAR`4º, da Lei Federal nº 14.133/2021, fica instaurada diligência para fins de comprovação da exequibilidade da proposta apresentada. Desta forma, a empresa deverá, no prazo fixado pelo Edital ou, na ausência deste, no prazo de 24 horas, apresentar documentação hábil e suficiente a demonstrar a plena capacidade de execução do objeto licitado pelo valor ofertado, incluindo, no mínimo: Planilha detalhada de composição de custos, contemplando materiais, mão de obra, encargos sociais, equipamentos, transporte, tributos, despesas indiretas, BDI e demais custos incidentes sobre a execução do objeto; Demonstração objetiva da metodologia executiva e da... (CONTINUA)
21/05/2026 18:36:49 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:40 do dia 22/05/2026.
21/05/2026 18:28:37 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
21/05/2026 17:42:33 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
21/05/2026 15:46:05 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:00 do dia 21/05/2026.
21/05/2026 15:45:28 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante FABIANE VENZKE GUIMARAES - DEMAIS com lance de R$ 1.699.592,26.
21/05/2026 15:40:09 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
21/05/2026 15:40:09 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lances de desempate da LC 123/2006.
21/05/2026 15:35:06 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1.800.039,95 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 21/05/2026 às 12:40:06.
21/05/2026 15:30:05 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 1.800.039,95 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 21/05/2026 às 12:35:05.
21/05/2026 15:30:05 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
21/05/2026 15:30:02 | Sistema
Durante o período de desempate, realizado de 21/05/2026 às 11:57:49 até 21/05/2026 às 12:30, foi registrada a melhor oferta de desempate no valor de R$ 1.699.592,26 para o lote 0001, a qual passou a ser considerada a proposta vencedora para fins de julgamento.
21/05/2026 14:57:49 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 1.800.039,95 para o lote 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 21/05/2026 às 12:30.
21/05/2026 14:57:49 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 21/05/2026 às 12:30.
21/05/2026 14:53:44 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado em situação de empate.
21/05/2026 14:04:01 | Sistema
O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
21/05/2026 14:04:01 | Sistema
O lote 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
21/05/2026 14:03:56 | Agente de Contratação
Bom dia senhores licitantes, estamos abrindo a sessão para lances. Solicitamos atenção ao envio dos mesmos, pois são de total responsabilidade das empresas e as mesmas poderão ser responsabilizadas pelo o envio de lances em desacordo.
21/05/2026 14:03:46 | Sistema
Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
21/05/2026 14:03:46 | Sistema
O processo utiliza o intervalo de lances de R$ 0,01. Se o lance for inferior ao limite mínimo, o intervalo será desconsiderado.
21/05/2026 14:03:46 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
21/05/2026 14:03:46 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
21/05/2026 14:03:33 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
19/05/2026
19/05/2026 12:02:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA BDI retificada.pdf) em 19/05/2026 às 09:02.
18/05/2026
18/05/2026 13:58:54 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3. Planilha de Composições retificação 10.pdf) em 18/05/2026 às 10:58.
18/05/2026 13:58:19 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5. Cronograma retificação 10.pdf) em 18/05/2026 às 10:58.
18/05/2026 13:57:30 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (PLANILHA_ORCAMENTARIA_15-05 retificação 10.pdf) em 18/05/2026 às 10:57.
18/05/2026 13:54:55 | Sistema
O valor de referência do item 0001 foi retificado.
18/05/2026 13:54:16 | Sistema
Motivo: Retificação de tabelas.
18/05/2026 13:54:16 | Sistema
O processo foi retificado em 18/05/2026 às 10:54.
07/04/2026
07/04/2026 17:46:29 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO con 10.pdf) em 07/04/2026 às 14:46.
07/04/2026 17:44:58 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (9. ART 14175732 (2).pdf) em 07/04/2026 às 14:44.
07/04/2026 17:44:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (8. DMT - Blocos e Tubos (2).pdf) em 07/04/2026 às 14:44.
07/04/2026 17:44:18 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (7. DMT- Base (2).pdf) em 07/04/2026 às 14:44.
07/04/2026 17:43:56 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (6. Planilha de Cálculos e Quatitativos (2).pdf) em 07/04/2026 às 14:43.
07/04/2026 17:43:19 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (5. Cronograma (3).pdf) em 07/04/2026 às 14:43.
07/04/2026 17:42:53 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (4. Planilha BDI (2).pdf) em 07/04/2026 às 14:42.
07/04/2026 17:42:28 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (3. Planilha de Composições (2).pdf) em 07/04/2026 às 14:42.
07/04/2026 17:41:59 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (25. Rua Áureo Silveira 02.pdf) em 07/04/2026 às 14:41.
07/04/2026 17:41:37 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (24. Rua Áureo Silveira - 01.pdf) em 07/04/2026 às 14:41.
07/04/2026 17:41:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (23. Rua Rui Tavares Barbosa - 01.pdf) em 07/04/2026 às 14:41.
07/04/2026 17:40:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (22. Rua Egídio da Costa Rosa 02.pdf) em 07/04/2026 às 14:40.
07/04/2026 17:40:13 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (21. Rua Egídio da Costa Rosa 01.pdf) em 07/04/2026 às 14:40.
07/04/2026 17:37:16 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (20. Rua José Santos Funari - 02.pdf) em 07/04/2026 às 14:37.
07/04/2026 17:36:51 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (2. Planilha Orçamentária (3).pdf) em 07/04/2026 às 14:36.
07/04/2026 17:36:17 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (19. Rua José Santos Funari - 01.pdf) em 07/04/2026 às 14:36.
07/04/2026 17:35:42 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (18. Rua Edu Pinheiro Gomes - 02.pdf) em 07/04/2026 às 14:35.