Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de implantação do Centro de Esporte e Lazer da Criança Atípica - CELCA, situada na Avenida Dom João Becker, 313, Centro, São Leopoldo/RS.
04/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Veridiana Fabíola da Rosa
Autoridade Competente:
Rafael de Almeida
Apoio:
Cesar Matheus Antunes Pereira Fiuza, Luis Claudio Chaves Madruga
Origem dos Recursos:
Outros
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
25/06/2026 às 19:09
Inicio das Propostas
25/06/2026 às 19:20
Limite p/ Impugnações
16/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
16/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
20/07/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
20/07/2026 às 12:01
Documentos
CCE_04_2026_EDITAL.pdf
Tipo: Edital
25/06/2026-15:57:09
CCE 04_2026_EDITAL CORRIGÍDO.pdf
Tipo: Edital
06/07/2026-14:20:29
CCE 04_2026_ ANEXO III_TERMO DE REFERÊNCIA.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
25/06/2026-15:28:26
CCE 04_2026_ANEXO IV_ ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR.pdf
Tipo:
25/06/2026-15:29:15
CCE 04_2026_ ANEXO V_MEMORIAL DESCRITIVO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-15:31:17
CCE 04_2026_ANEXO VI_PLANTAS.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-15:34:32
CCE 04_2026_ANEXO VII_ PLANILHA ORCAMENTARIA.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-15:37:36
CCE 04_2026_ ANEXO VIII_CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-15:38:28
CCE 04_2026_ANEXO IX_ DETALHAMENTO DE BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
25/06/2026-15:41:37
CCE 04_ 2026_ANEXO X_ SEGURANÇA DO TRABALHO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-15:42:21
CCE 04_2026_PARECER JURÍDICO.pdf
Tipo: Outros documentos
25/06/2026-15:55:41
PE_04_2026_INFORMACAO_I.pdf
Tipo: Outros documentos
03/07/2026-16:03:01
CCE 04_2026_ERRATA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/07/2026-14:20:46
CCE 04_2026_ANEXO IX_ DETALHAMENTO DE BDI CORRIGÍDO.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
06/07/2026-14:28:07
CCE 04_2026_COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM PREÇO UNITÁRIO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/07/2026-14:28:51
CCE 04_2026_ ANEXO VIII_CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO CORRIGÍDO.pdf
Tipo: Outros documentos
06/07/2026-14:29:24
CCE 04_2026_ANEXO VII_ PLANILHA ORCAMENTARIA CORRIGÍDA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/07/2026-14:29:44
CCE 04_2026_RETIFICAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA.pdf
Tipo: Outros documentos
06/07/2026-14:30:59
PE_04_2026_INFORMACAO_II.pdf
Tipo: Outros documentos
14/07/2026-15:26:12
CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-09:19:06
CCE 04_2026_ANÁLISE TÉNICA II.pdf
Tipo: Outros documentos
30/07/2026-14:27:12
CCE 04_2026_MANIFESTAÇÃO ACERCA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA M7 CONSTRUÇÕES LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
03/08/2026-16:50:07
CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA III.pdf
Tipo: Outros documentos
07/08/2026-13:26:25
CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA IV.pdf
Tipo: Outros documentos
11/08/2026-14:27:33
ANALISE_CONTABIL_CCE_04.2026_M7 CONSTRUÇÕES LTDA.pdf
Tipo: Outros documentos
12/08/2026-11:59:39
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Contratação de empresa de engenharia para a execução de obra de implantação do Centro de Esporte e Lazer da Criança Atípica - CELCA
14/08/2026
14/08/2026 11:38:56 | Sistema
O lote 0001 foi adjudicado por Rafael de Almeida.
13/08/2026
13/08/2026 15:10:10 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
12/08/2026
12/08/2026 15:01:10 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 13/08/2026 às 12:09.
12/08/2026 14:59:39 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE_CONTABIL_CCE_04.2026_M7 CONSTRUÇÕES LTDA.pdf) em 12/08/2026 às 11:59.
12/08/2026 11:46:23 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
12/08/2026 11:46:15 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor M7 CONSTRUÇÕES LTDA.
12/08/2026 11:35:38 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 12/08/2026 às 08:45.
12/08/2026 11:35:32 | Sistema
O fornecedor M7 CONSTRUÇÕES LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
12/08/2026 11:35:26 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
11/08/2026
11/08/2026 18:55:18 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
11/08/2026 17:28:13 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:30 do dia 11/08/2026.
11/08/2026 17:27:33 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA IV.pdf) em 11/08/2026 às 14:27.
07/08/2026
07/08/2026 19:01:15 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
07/08/2026 16:33:08 | Sistema
Motivo: Solicita-se a realização dos ajustes requeridos pela área demandante no documento publicado sob o título "CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA III".
07/08/2026 16:33:08 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:32 do dia 10/08/2026.
07/08/2026 16:26:25 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA III.pdf) em 07/08/2026 às 13:26.
04/08/2026
04/08/2026 13:52:27 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
03/08/2026
03/08/2026 19:51:01 | Sistema
Motivo: Prezados(as), A licitante deverá apresentar planilha e proposta readequada, contemplando o valor correspondente ao item 4.1 dentro do valor global de sua proposta, conforme solicitado no documento publicado sob o título "CCE 04_2026_MANIFESTAÇÃO ACERCA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA M7 CONSTRUÇÕES LTDA".
03/08/2026 19:51:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:50 do dia 04/08/2026.
03/08/2026 19:50:07 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 04_2026_MANIFESTAÇÃO ACERCA DA JUSTIFICATIVA APRESENTADA PELA EMPRESA M7 CONSTRUÇÕES LTDA.pdf) em 03/08/2026 às 16:50.
31/07/2026
31/07/2026 16:01:26 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/07/2026
30/07/2026 17:29:32 | Sistema
Motivo: Solicitamos, por gentileza, envio da documentação de habilitação conforme edital e seus anexos.
30/07/2026 17:29:32 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 14:29 do dia 31/07/2026.
30/07/2026 17:28:48 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante M7 CONSTRUÇÕES LTDA com lance de R$ 374.000,00.
30/07/2026 17:28:48 | Sistema
Motivo: De acordo com o parecer técnico elaborado pela Secretaria Demandante, publicado sob o título CCE 04/2026_ANÁLISE TÉCNICA, a empresa está desclassificada por não atender aos requisitos estabelecidos no item 9.5.5 do edital.
30/07/2026 17:28:48 | Sistema
O fornecedor L. PLENTZ RUSSO E CIA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
30/07/2026 17:27:12 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 04_2026_ANÁLISE TÉNICA II.pdf) em 30/07/2026 às 14:27.
29/07/2026
29/07/2026 11:43:41 | F. L. PLENTZ RUSSO E CIA LTDA
Documentação Lote 0001: Prezados, bom dia. Segue os documentos solicitados. Ficamos a disposição para qualquer esclarecimento necessário.
29/07/2026 11:42:47 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/07/2026
28/07/2026 14:52:15 | Sistema
Motivo: Solicitamos, por gentileza, o envio da documentação de habilitação de acordo com o edital e seus anexos.
28/07/2026 14:52:15 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 11:50 do dia 29/07/2026.
28/07/2026 14:49:57 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante L. PLENTZ RUSSO E CIA LTDA com lance de R$ 347.500,00.
28/07/2026 14:49:57 | Sistema
Motivo: A licitante não entregou os documentos de habilitação exigidos no edital dentro do prazo estabelecido de diligência.
28/07/2026 14:49:57 | Sistema
O fornecedor TECH I9 CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
27/07/2026
27/07/2026 13:24:19 | Sistema
Motivo: Bom dia, considerando que de acordo com o edital, caracteriza infração administrativa "14.1.4 deixar de entregar a documentação exigida para o certame.", reabrimos o prazo de 24 (vinte e quatro) horas para entrega da documentação, antes do encaminhamento da licitante para o enquadramento jurídico.
27/07/2026 13:24:19 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:23 do dia 28/07/2026.
24/07/2026
24/07/2026 12:21:44 | Sistema
Motivo: Solicitamos, por gentileza, o envio da documentação de habilitação de acordo com o edital e seus anexos.
24/07/2026 12:21:44 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 09:21 do dia 27/07/2026.
24/07/2026 12:20:08 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante TECH I9 CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 344.520,00.
24/07/2026 12:20:08 | Sistema
Motivo: De acordo com o parecer técnico elaborado pela Secretaria Demandante, publicado sob o título CCE 04/2026_ANÁLISE TÉCNICA, a empresa está desclassificada por não atender aos requisitos estabelecidos nos itens 9.5.3 e 9.5.6 do edital.
24/07/2026 12:20:08 | Sistema
O fornecedor SOLLUS CONSTRUCOES LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
24/07/2026 12:19:06 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CCE 04_2026_ANÁLISE TÉCNICA.pdf) em 24/07/2026 às 09:19.
22/07/2026
22/07/2026 12:28:29 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
22/07/2026 12:28:10 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
21/07/2026
21/07/2026 16:33:49 | Sistema
Motivo: Solicitamos, por gentileza, documentação de habilitação de acordo com o edital e seus anexos.
21/07/2026 16:33:49 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:33 do dia 22/07/2026.
21/07/2026 16:28:43 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante SOLLUS CONSTRUCOES LTDA com lance de R$ 342.400,00.
21/07/2026 16:28:43 | Sistema
Motivo: Conforme solicitado por meio do chat e em razão do não atendimento ao item 14.1.4 do edital, a empresa está desclassificada.
21/07/2026 16:28:43 | Sistema
O fornecedor GLOBALSUL CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
20/07/2026
20/07/2026 21:11:21 | F. GLOBALSUL CONSTRUTORA LTDA
Documentação Lote 0001: Sr Pregoeiro solicito a nossa desclassificação por equívoco no último lance.