Contratação de empresa especializada em serviços de engenharia para execução da obra de REFORMA E AMPLIAÇÃO DE CLÍNICA VETERINÁRIA, com área total de 68,24 m² (sendo 51,02 m² de área existente com reforma e 17,22 m² de ampliação), incluindo o...
12/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Taís Dorileia Kunde
Autoridade Competente:
Zelmulte Oliveira Peres Marten
Apoio:
Claudia Lemke, Teresa Käms, Vinicius Fromminng Xavier
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
16/07/2026 às 18:32
Inicio das Propostas
20/07/2026 às 12:30
Limite p/ Impugnações
21/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/08/2026 às 12:29
Abertura das Propostas
25/08/2026 às 12:30
Documentos
Concorrýncia 12-2026 Ampliaýýo e Reforma Clýnica Veterinýria.pdf
Tipo: Edital
16/07/2026-15:25
Cronograma_assinado.pdf
Tipo: Cronograma
16/07/2026-15:27:37
BDI_assinado.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
16/07/2026-15:27:56
Encargos_assinado.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
16/07/2026-15:28:14
Orcamento_assinado.pdf
Tipo: Orçamento-base
16/07/2026-15:28:37
Projeto_clinica_02_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-15:29:03
Projeto_clinica_01_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-15:29:24
Memorial_descritivo_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-15:29:53
Cotacoes_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-15:30:10
Composicoes_assinado.pdf
Tipo: Outros documentos
16/07/2026-15:30:39
Projeto.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-09:58:46
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Lote 1
27/10/2026
27/10/2026 13:39:47 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Zelmulte Oliveira Peres Marten.
27/10/2026 13:38:51 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Zelmulte Oliveira Peres Marten.
22/10/2026
22/10/2026 18:18:11 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
22/10/2026 16:42:04 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 22/10/2026 às 14:42.
22/10/2026 16:41:54 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
22/10/2026 16:41:48 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor BROCK CONSTRUTORA LTDA.
22/10/2026 11:59:40 | Agente de Contratação
Prezados! Informo que o certame será retomado à partir das 13 horas do dia de hoje!
05/10/2026
05/10/2026 22:03:16 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
05/10/2026 18:04:16 | Sistema
Motivo: Para que a empresa apresente os documentos de habilitação, conforme item 13 do instrumento convocatório.
05/10/2026 18:04:16 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 21:05 do dia 05/10/2026.
05/10/2026 16:43:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 05/10/2026 às 14:43.
05/10/2026 16:43:20 | Sistema
O fornecedor BROCK CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no lote 0001.
05/10/2026 16:42:51 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
05/10/2026 16:35:04 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
05/10/2026 16:34:33 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:34 do dia 05/10/2026.
05/10/2026 12:22:16 | Agente de Contratação
Prezados! Informo que o certame será retomado à partir das 13 horas do dia de hoje!
01/10/2026
01/10/2026 14:50:00 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
01/10/2026 14:47:35 | Sistema
Motivo: Solicita-se que a empresa encaminhe o BDI próprio, devidamente identificado e assinado pelo responsável da empresa, tendo em vista que o documento apresentado em anexo consta assinado pela projetista do Município, não se caracterizando, portanto, como documento próprio da licitante.
01/10/2026 14:47:35 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:50 do dia 01/10/2026.
30/09/2026
30/09/2026 12:40:11 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
30/09/2026 12:32:19 | F. BROCK CONSTRUTORA LTDA
Negociação Item 0001: Bom Dia já estamos na melhor proposta
30/09/2026 12:30:51 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 30/09/2026.
30/09/2026 12:30:33 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal da empresa.
30/09/2026 12:30:33 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 13:30 do dia 30/09/2026.
30/09/2026 12:30:01 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal.
30/09/2026 12:30:01 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 13:30 do dia 30/09/2026.
29/09/2026
29/09/2026 17:54:05 | Agente de Contratação
Prezados, informa-se que o processo será retomado à partir das 9 horas do dia 30/09/2026.
29/09/2026 16:24:45 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante BROCK CONSTRUTORA LTDA com lance de R$ 157.340,50.
29/09/2026 16:24:45 | Sistema
O fornecedor RODRIGO A. DE CAMPOS foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
29/09/2026 16:24:45 | Sistema
Motivo: Considerando que, após a fase de lances, foi solicitado ao fornecedor o envio da proposta readequada ao último lance ofertado, em observância às condições estabelecidas no instrumento convocatório; Considerando que o fornecedor não apresentou a proposta readequada dentro do prazo estabelecido, deixando de atender à solicitação realizada no curso do certame; Nos termos do art. 59, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis. Dessa forma, considerando o não encaminhamento da proposta readequada no prazo concedido, e em observância aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da isonomia entre os participantes, fica desclassificada a proposta do fornecedor, prosseguindo-se o certame com a convocação do próximo licitante, na ordem de classificação.
29/09/2026 16:24:45 | Sistema
O fornecedor RODRIGO A. DE CAMPOS foi desclassificado no processo.
29/09/2026 12:42:48 | Agente de Contratação
Prezados! Informo que o certame será retomado às 13 horas do dia de hoje!
28/09/2026
28/09/2026 17:34:53 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 28/09/2026.
28/09/2026 17:34:36 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal da empresa.
28/09/2026 17:34:36 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 18:35 do dia 28/09/2026.
28/09/2026 17:34:07 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal.
28/09/2026 17:34:07 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:35 do dia 28/09/2026.
28/09/2026 17:32:28 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante RODRIGO A. DE CAMPOS com lance de R$ 157.000,00.
28/09/2026 17:32:28 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA BELICHE LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
28/09/2026 17:32:28 | Sistema
Motivo: Considerando que, após a fase de lances, foi solicitado ao fornecedor o envio da proposta readequada ao último lance ofertado, em observância às condições estabelecidas no instrumento convocatório; Considerando que o fornecedor não apresentou a proposta readequada dentro do prazo estabelecido, deixando de atender à solicitação realizada no curso do certame; Nos termos do art. 59, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021, serão desclassificadas as propostas que contiverem vícios insanáveis. Dessa forma, considerando o não encaminhamento da proposta readequada no prazo concedido, e em observância aos princípios da vinculação ao edital, do julgamento objetivo e da isonomia entre os participantes, fica desclassificada a proposta do fornecedor, prosseguindo-se o certame com a convocação do próximo licitante, na ordem de classificação.
28/09/2026 17:32:28 | Sistema
O fornecedor CONSTRUTORA BELICHE LTDA foi desclassificado no processo.
28/09/2026 12:36:18 | Agente de Contratação
Prezados, informo que o processo será retomado na data de hoje, a partir das 13 horas.
25/09/2026
25/09/2026 18:04:46 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 19:05 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 18:04:30 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal da empresa.
25/09/2026 18:04:30 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 19:05 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 18:03:52 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal.
25/09/2026 18:03:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 19:05 do dia 25/09/2026.
25/09/2026 17:59:21 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante CONSTRUTORA BELICHE LTDA com lance de R$ 151.224,65.
25/09/2026 17:59:21 | Sistema
O fornecedor JAIRO ROBERTO THURMER DA SILVA LTDA foi inabilitado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/09/2026 17:59:21 | Sistema
(CONT. 1) informações em Notas Explicativas. Tais inconsistências impedem a aferição segura da situação econômico-financeira da empresa e, consequentemente, a verificação objetiva do atendimento aos índices exigidos no instrumento convocatório. Ressalta-se que a análise realizada pelo Agente de Contratação está vinculada aos requisitos estabelecidos no edital e às manifestações técnicas constantes do processo, não cabendo presumir a regularidade de informações contábeis que não puderam ser validadas tecnicamente. Diante do exposto, considerando o não atendimento aos requisitos de qualificação econômico-financeira previstos no instrumento convocatório, especialmente quanto à comprovação dos índices econômico-financeiros exigidos, opina-se pela INABILITAÇÃO da empresa, por não comprovar o atendimento às condições de habilitação estabelecidas no edital.