Contratação de empresa especializada para execução da obra de construção da Unidade Básica de Saúde Passo dos Baios UBS Passo dos Baios, no Município de São Lourenço do Sul, conforme projetos arquitetônicos e complementares, memoriais descritivos,...
6/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto e Fechado
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Taís Dorileia Kunde
Autoridade Competente:
Zelmulte Oliveira Peres Marten
Apoio:
Claudia Lemke, Teresa Käms, Vinicius Fromminng Xavier
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
14/05/2026 às 18:12
Inicio das Propostas
18/05/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
20/06/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
20/06/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
24/06/2026 às 12:29
Abertura das Propostas
24/06/2026 às 12:30
Documentos
Concorrýncia 06-2026 Construýýo UBS Passo dos Baios.pdf
Tipo: Edital
14/05/2026-14:57
BDI.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
14/05/2026-15:02:21
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
14/05/2026-15:03:03
DOCUMENTOS_COMPLEMENTARES.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:03:24
MEMORIAIS_DESCRITIVOS.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:04:20
ORCAMENTOS.pdf
Tipo: Orçamento-base
14/05/2026-15:04:45
Planta Situação.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:05:38
PROCESSO_DE_ORCAMENTACAO.pdf
Tipo: Detalhamento encargos sociais
14/05/2026-15:05:57
Projeto Nivelamento de solo.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:06:19
Projeto_de_climatizacao.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:06:36
Projeto_de_PSCIP.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:06:56
Projetos_arquitetonicos.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:07:22
Projetos_de_estrutura_em_aco.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:07:54
Projetos_de_gases_medicinais.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:08:14
Projetos_do_SPDA.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:08:39
Projetos_estruturais.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:09:03
Projetos_eletrico.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:09:32
Projetos_hidrossanitarios.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:09:57
Supressao_de_vegetacao.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:10:16
TERMO_DE_CESSAO_DE_DIREITOS_AUTORAIS_PATRIMONIAIS.pdf
Tipo: Outros documentos
14/05/2026-15:10:53
Resposta de Esclarecimento - Parecer Pedido de Informação.pdf
Tipo: Documento Anexo
29/05/2026-14:36:40
Resposta de Esclarecimento - PLANILHA DE ORÇAMENTO.xlsx
Tipo: Documento Anexo
02/06/2026-10:55:46
CRONOGRAMA_COMPLETO.pdf
Tipo: Cronograma
26/06/2026-13:19:10
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - AGUIAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/EPP
Tipo: Documento Anexo
Julgamento do lote 0001
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - Ampla
05/08/2026
05/08/2026 13:53:39 | Sistema
O Lote 0001 foi homologado por Zelmulte Oliveira Peres Marten.
05/08/2026 13:52:55 | Sistema
O Lote 0001 foi adjudicado por Zelmulte Oliveira Peres Marten.
03/08/2026
03/08/2026 13:44:47 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
31/07/2026
31/07/2026 17:46:30 | Sistema
Justificativa: Indeferido, conforme documento anexo.
31/07/2026 17:46:30 | Sistema
Zelmulte Oliveira Peres Marten decidiu pelo indeferimento do recurso apresentado por AGUIAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, conforme justificativa registrada no sistema.
29/07/2026
29/07/2026 12:57:45 | Sistema
Os recursos do lote 0001 foram encaminhados para julgamento.
27/07/2026
27/07/2026 20:04:32 | Sistema
O fornecedor CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/EPP - EPP/SS enviou contrarrazão para o lote 0001.
22/07/2026
22/07/2026 22:44:08 | Sistema
O fornecedor AGUIAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS enviou recurso para o lote 0001.
17/07/2026
17/07/2026 17:41:59 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 22/07/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 27/07/2026 às 23:59.
17/07/2026 17:38:36 | Sistema
O fornecedor BROCK CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/07/2026 17:27:45 | Sistema
O fornecedor AGUIAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
17/07/2026 16:40:43 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 17/07/2026 às 14:40.
17/07/2026 16:40:33 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
17/07/2026 16:40:28 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/EPP.
17/07/2026 11:54:37 | Agente de Contratação
Prezados! Informo que o certame será retomado às 13 horas do dia de hoje!
06/07/2026
06/07/2026 13:59:01 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
06/07/2026 13:11:24 | Sistema
Motivo: Prezado Licitante, solicitamos documentos de habilitação, conforme item 13 do instrumento convocatório.
06/07/2026 13:11:24 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 16:11 do dia 06/07/2026.
03/07/2026
03/07/2026 16:56:32 | Sistema
O fornecedor AGUIAR SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA - DEMAIS declarou intenção de recurso para o lote 0001.
03/07/2026 16:07:30 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 03/07/2026 às 14:07.
03/07/2026 16:07:18 | Sistema
O fornecedor CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/EPP teve sua proposta aceita no lote 0001.
03/07/2026 16:06:51 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
03/07/2026 11:47:49 | Agente de Contratação
Prezados, informo que o processo será retomado na data de hoje, a partir das 13 horas.
30/06/2026
30/06/2026 17:15:58 | Agente de Contratação
Prezados, proposta encaminhada para análise técnica.
26/06/2026
26/06/2026 17:43:33 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
26/06/2026 17:37:34 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
26/06/2026 16:25:16 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 26/06/2026.
26/06/2026 16:25:01 | Sistema
Motivo: Conforme solicitado, disponibilizamos o cronograma físico-financeiro da obra. Em razão dessa complementação, fica concedido o prazo adicional de 2 (duas) horas para que a empresa apresente os documentos solicitados.
26/06/2026 16:25:01 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:25 do dia 26/06/2026.
26/06/2026 16:23:16 | Agente de Contratação
Em observância ao princípio da autotutela administrativa, pelo qual a Administração Pública pode revisar e corrigir seus próprios atos, o Município complementa as informações anteriormente prestadas, disponibilizando o cronograma físico-financeiro da obra. Em razão dessa complementação, fica concedido o prazo adicional de 2 (duas) horas para que a empresa apresente os documentos solicitados.
26/06/2026 16:19:10 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (CRONOGRAMA_COMPLETO.pdf) em 26/06/2026 às 13:19.
24/06/2026
24/06/2026 16:37:57 | F. CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/
Negociação Item 0001: BOA TARDE, PARA APRESENTAR AS PLANILHAS NECESSÁRIAS, JUNTO A PROPOSTA READEQUADA, SOLICITAMOS QUE SEJA ANEXADO NO PORTAL A PLANILHA DO CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA OBRA - MOTIVO: EXISTE ANEXO NO PROCESSO SÓ UMA PLANILHA DO CRONOGRAMA DO CERCAMENTO, FALTANDO O CRONOGRAMA DA OBRA EM GERAL, E PARA TANTO SOLICITAMOS TAMBÉM PRAZO DE MAIS 24 HORAS PARA QUE SEJA REALIZADOS OS TRÂMITES
24/06/2026 14:31:12 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 14:31:03 | Sistema
Motivo: Prezados, conforme solicitação do requerente, atendendo o item 12.1.2 do instrumento confocatório, será concedido o período de mais 02 horas para apresentação dos documentos exigidos, considerando o intervalo 1 hora para almoço.
24/06/2026 14:31:03 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 15:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 14:30:36 | Sistema
Motivo: Prezados, conforme solicitação do requerente, atendendo o item 12.1.2 do instrumento confocatório, será concedido o período de mais 02 horas para apresentação dos documentos exigidos, considerando o intervalo 1 hora para almoço.
24/06/2026 14:30:36 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 15:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 13:50:18 | F. CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/
Negociação Item 0001: SOLICITAMOS PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE MAIS 2hORAS PARA O ENVIO DA PROPOSTA READEQUADA COM AS PLANILHAS, CONFORME EDITAL NO ÍTEM 12.1.2
24/06/2026 13:08:44 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 13:08:31 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal.
24/06/2026 13:08:31 | Sistema
Prazo de negociação alterado para o lote 0001. O prazo é até às 12:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 13:08:13 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 12:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 13:07:38 | Sistema
Motivo: No mesmo prazo do envio da proposta deverá ser anexada a planilha orçamentária atualizada com indicação dos quantitativos e custos unitários, o cronograma físico-financeiro, BDI e Encargos sociais, devendo estar assinada pelo representante legal.
24/06/2026 13:07:38 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 10:10 do dia 24/06/2026.
24/06/2026 13:04:57 | Sistema
O lote 0001 teve como arrematante CEMTEC - COMÉRCIO E CONSTRUÇÕES LTDA/EPP - EPP/SS com lance de R$ 1.984.113,00.
24/06/2026 13:04:24 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado.
24/06/2026 13:04:24 | Sistema
O lote 0001 recebeu um lance de desempate da LC 123/2006 no valor de R$ 1.984.113,00.
24/06/2026 13:01:16 | Sistema
O fornecedor que ofertou o lance no valor de R$ 2.113.113,00 pode dar um lance de desempate pela LC 123/2006 para o lote 0001 até 24/06/2026 às 10:06:16.
24/06/2026 13:01:16 | Sistema
O lote 0001 foi encerrado e foram identificadas MEs/EPPs na situação de desempate conforme a LC 123/2006.
24/06/2026 13:01:16 | Sistema
A fase de lances fechados do lote 0001 foi encerrada em 24/06/2026 às 10:01:15.