CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, EM REGIME DE EMPREITADA GLOBAL, PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL AFONSO BALESTRIN, DO MUNICÍPIO DE TAQUARUÇU DO SUL RS, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO, QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI,...
2/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
LETÍCIA MARIA DORIGON
Autoridade Competente:
LUIZ BLANCO ALVES
Apoio:
-
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
13/05/2026 às 13:00
Inicio das Propostas
14/05/2026 às 03:00
Limite p/ Impugnações
26/05/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
26/05/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
28/05/2026 às 11:00
Abertura das Propostas
28/05/2026 às 11:30
Documentos
Estudo Técnico Preliminar.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-09:56
Detalhamento BDI.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-09:56
Planilha Orçamentária.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-09:56
Termo de Referência.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-09:56
Encargos sociais.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-09:56
Edital e anexos da licitação.pdf
Tipo: Edital
13/05/2026-09:56
Cronograma.pdf
Tipo: Cronograma
13/05/2026-09:56
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
EMPREITADA GLOBAL, AMPLIACAO E REFORMA ESCOLA MUNICIPAL - EMPREITADA GLOBAL, AMPLIACAO E REFORMA ESC...
Quantidade:
1,00
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 628.844,17
Melhor lance:
R$ 534.900,00
Unidade:
UN
17/06/2026
17/06/2026 12:25:17 | Sistema
O item 0001 foi homologado por LUIZ BLANCO ALVES.
17/06/2026 12:24:55 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por LUIZ BLANCO ALVES.
11/06/2026
11/06/2026 18:57:54 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
11/06/2026 18:57:50 | Presidente da Comissão
Senhores(as) Licitantes, agradecemos a participação de todos(as) no presente certame.
11/06/2026 18:40:10 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 11/06/2026 às 15:50.
11/06/2026 18:39:52 | Presidente da Comissão
Senhores(as) Licitantes, a partir desse momento, abro o prazo de 10 minutos para a manifestação de intenção em interpor recurso.
11/06/2026 18:39:25 | Presidente da Comissão
Tendo em vista que o licitante MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA já enviou a documentação de habilitação da empresa e a mesma atende ao edital, não será aberto novo prazo para envio das mesmas.
11/06/2026 18:39:15 | Presidente da Comissão
Proposta readequada atende ao exigido no Edital.
11/06/2026 18:38:09 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
11/06/2026 18:37:47 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
11/06/2026 13:16:21 | Presidente da Comissão
Bom dia senhores licitantes. Daremos andamento ao processo com a análise da proposta readequada enviada e demais documentos. Qualquer dúvida será solicitado esclarecimentos por meio de diligência.
11/06/2026 11:59:49 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2026 11:41:58 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
11/06/2026 11:25:09 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
10/06/2026
10/06/2026 13:29:37 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, estamos abrindo o prazo para envio da Proposta Readequada, adequada ao último valor proposto, nos termos do Item 8 do Edital. A proposta readequada deverá ser enviada por arquivo, no prazo improrrogável de 24 horas. O arquivo deverá ser anexado no campo diligência. Frisamos que neste momento deve ser anexado também os documentos exigidos no Item 8.2 e alíneas. Ressaltamos que conforme Item 7.22, será desclassificado o licitante que não enviar o arquivo contendo a proposta readequada e demais documentos (Item 8.2 e alíneas) no prazo estabelecido.
10/06/2026 13:29:37 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:29 do dia 11/06/2026.
10/06/2026 13:24:45 | F. MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LT
Negociação Item 0001: bom dia! esse é o nosso melhor preço.
10/06/2026 13:22:04 | Sistema
Motivo: Senhor Licitante, conforme determina o edital, abriremos o prazo para negociação, favor ofertar o seu melhor preço.
10/06/2026 13:22:04 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:27 do dia 10/06/2026.
10/06/2026 13:21:10 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante MODULO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA com lance de R$ 534.900,00.
10/06/2026 13:21:10 | Sistema
Motivo: Licitante desclassificado com base no Item 7.22 do Edital - Proposta readequada não enviada no prazo estabelecido.
10/06/2026 13:21:10 | Sistema
O fornecedor MARCELO LAGO ARQUITETURA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
09/06/2026
09/06/2026 13:09:25 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, estamos abrindo o prazo para envio da Proposta Readequada, adequada ao último valor proposto, nos termos do Item 8 do Edital. A proposta readequada deverá ser enviada por arquivo, no prazo improrrogável de 24 horas. O arquivo deverá ser anexado no campo diligência. Ressaltamos que conforme Item 7.22, será desclassificado o licitante que não enviar o arquivo contendo a proposta readequada no prazo estabelecido. Frisamos que neste momento deve ser anexado também os documentos exigidos no Item 8.2 e alíneas.
09/06/2026 13:09:25 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 10:09 do dia 10/06/2026.
09/06/2026 12:53:52 | Sistema
Motivo: Senhor Licitante, conforme determina o edital, abriremos o prazo para negociação, favor ofertar o seu melhor preço.
09/06/2026 12:53:52 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:58 do dia 09/06/2026.
09/06/2026 12:52:37 | Sistema
O item 0001 tem como novo arrematante MARCELO LAGO ARQUITETURA LTDA com lance de R$ 530.000,00.
09/06/2026 12:52:37 | Sistema
Motivo: Licitante desclassificado com base no Item 7.22 do Edital - Proposta readequada não enviada no prazo estabelecido.
09/06/2026 12:52:37 | Sistema
O fornecedor M. L. GAMBIN & E. B. GAMBIN LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
08/06/2026
08/06/2026 12:49:11 | Sistema
Motivo: Senhor licitante, estamos abrindo o prazo para envio da Proposta Readequada, adequada ao último valor proposto, nos termos do Item 8 do Edital. A proposta readequada deverá ser enviada por arquivo, no prazo improrrogável de 24 horas. O arquivo deverá ser anexado no campo diligência. Ressaltamos que conforme Item 7.22, será desclassificado o licitante que não enviar o arquivo contendo a proposta readequada no prazo estabelecido. Frisamos que neste momento deve ser anexado também os documentos exigidos no Item 8.2 e alíneas.
08/06/2026 12:49:11 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 09:49 do dia 09/06/2026.
08/06/2026 12:34:34 | Sistema
Motivo: Senhor Licitante, conforme determina o edital, abriremos o prazo para negociação, favor ofertar o seu melhor preço.
08/06/2026 12:34:34 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:39 do dia 08/06/2026.
08/06/2026 12:31:31 | Sistema
O vencedor do sorteio de desempate do item 0001 foi M. L. GAMBIN & E. B. GAMBIN LTDA.
08/06/2026 11:51:02 | Sistema
Não foram enviados lances de desempate para o item 0001.
08/06/2026 11:41:45 | Sistema
Os fornecedores que ofertaram lance no valor de R$ 530.000,00 para o item 0001 poderão ofertar um lance ÚNICO de desempate até 08/06/2026 às 08:51.
08/06/2026 11:41:45 | Sistema
A data limite da sessão de desempate do item 0001 foi definida pelo presidente de comissão para 08/06/2026 às 08:51.
08/06/2026 11:41:08 | Sistema
O item 0001 está empatado e será agendada a sessão de desempate pelo presidente de comissão.
08/06/2026 11:41:08 | Sistema
Motivo: A licitante foi desclassificada em razão do não atendimento integral à diligência promovida pela Comissão, deixando de apresentar, dentro do prazo estabelecido, a planilha orçamentária corrigida conforme solicitado.
08/06/2026 11:41:08 | Sistema
O fornecedor RODRIGUES SERVICOS DE IMPERMEABILIZACOES LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo presidente de comissão.
08/06/2026 11:32:49 | Presidente da Comissão
Bom dia Senhores(as) Licitantes. Reiniciamos as atividades da Concorrência Eletrônica 002/2026.
03/06/2026
03/06/2026 20:01:14 | Presidente da Comissão
Prezados Licitantes, em virtude do horário administrativo, fica suspenso este certame, com exceção dos prazos já aberto e informado neste chat. Retornamos as atividades na segunda-feira, 08/06/2026 as 08:30 horas. Obrigada!
03/06/2026 19:55:07 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2026 19:03:17 | Presidente da Comissão
Não é possível a prorrogação do prazo. O prazo de 6 horas concedido foi estabelecido no âmbito de diligência destinada ao esclarecimento de informações já constantes da proposta, observando as disposições do edital. A ampliação do prazo compromete o tratamento isonômico entre os licitantes, razão pela qual será mantido o prazo originalmente concedido.
03/06/2026 18:48:35 | F. RODRIGUES SERVICOS DE IMPERMEABILIZAC
Documentação Item 0001: Diante do solicitado pela comissão, solicitamos prazo de 24h para apresentar as planilhas com os devidos ajustes.
03/06/2026 18:45:31 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/06/2026 18:28:21 | Presidente da Comissão
Em resposta ao questionamento, informamos que não é possível alterar apenas o valor global da proposta. Verificou-se que o cronograma apresentado pela empresa possui divergências em relação ao cronograma previsto no edital, com atraso em algumas etapas da execução da obra. Além disso, a planilha orçamentária apresenta valores distintos para um mesmo item e erros de arredondamento.
03/06/2026 17:55:43 | F. RODRIGUES SERVICOS DE IMPERMEABILIZAC
Documentação Item 0001: Retificando, o cronograma solicitado no edital é de 12 meses o mesmo periodo que apresentamos, seria possivel paracorrigir o engano mudar somentea proposta para R$ 529.899,89 visto que ocorreu um erro de digitação, aguardamos deferimento
03/06/2026 17:50:15 | F. RODRIGUES SERVICOS DE IMPERMEABILIZAC
Documentação Item 0001: Boa tarde, refizemos a planilha orçamentaria e nao encontramos diferença e o cronograma solicitado financeira pois a mesma esta 9 centavos maior que a planilha orçamentaria, aguardamos respostaé de 12 meseso mesmo que apresentamos , Pergunta; poderiamos mudar somente a proposta
03/06/2026 14:02:06 | Sistema
Motivo: Prezado licitante, após análise da proposta readequada enviada, verificamos que existem divergências quanto há: valores diferentes para mesmos itens, erros de arredondamento, e o cronograma financeiro proposto pela empresa apresenta período de execução em desacordo com o cronograma anexo ao edital. Diante disso, abrimos diligência para correção, no prazo de 06 horas.