Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, para a execução da obra do Trecho 03 e 04 - Pavimentação Asfáltica da Rodovia ERS-483, situado entre os Municípios de Entre Rios do Sul/RS e Três Palmeiras/RS, incluindo...
002/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Fechado p/ Operação
Agente de Contratação:
Angélica Rosmari Hauenstein
Autoridade Competente:
Silvanio Antonio Dias
Apoio:
Angélica Rosmari Hauenstein, Felipe Cremonini, Simone Salete Martinelli
Origem dos Recursos:
Próprio
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
20/07/2026 às 19:38
Inicio das Propostas
20/07/2026 às 20:00
Limite p/ Impugnações
30/07/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
30/07/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
03/08/2026 às 11:29
Abertura das Propostas
03/08/2026 às 11:30
Documentos
CE022026 Edital.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
17-ETP.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO I - Termo de referência.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO III - Projeto executivo.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO IV - Cronograma físico financeiro.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO V – Planilha orçamentária.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO VI – Memorial Descritivo.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO XI – BDI.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO XII – Encargos Sociais.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO XIII – ART do Projeto.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
ANEXO XIV – ART do Orçamento.pdf
Tipo: Edital
20/07/2026-16:37:09
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata Final
Tipo: Documento
Termo de Adjudicação
Tipo: Documento
Termo de Homologação
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Item 1
Contratação de empresa especializada, sob o regime de empreitada global, para a execução da obra do ...
Quantidade:
1
Disputa:
Ampla Concorrência
Valor de referência:
R$ 10.578.510,98
Melhor lance
R$ 10.553.595,07
Unidade:
UND
04/08/2026
04/08/2026 17:15:03 | Sistema
O item 0001 foi homologado por Silvanio Antonio Dias.
04/08/2026 17:13:55 | Sistema
O item 0001 foi adjudicado por Silvanio Antonio Dias.
04/08/2026 17:12:02 | Sistema
A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
04/08/2026 16:55:57 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/08/2026 às 14:05.
04/08/2026 16:55:54 | Sistema
A habilitação do item 0001 foi encerrada.
04/08/2026 16:55:50 | Sistema
Para o item 0001 foi habilitado o fornecedor CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA.
04/08/2026 16:42:18 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo agente de contratação para 04/08/2026 às 13:52.
04/08/2026 16:42:11 | Sistema
O fornecedor CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA teve sua proposta aceita no item 0001.
04/08/2026 11:41:57 | Agente de Contratação
Bom dia! Informamos que a documentação apresentada ainda estava em análise, razão pela qual não houve manifestação ontem. A verificação está sendo concluída e, assim que finalizada, daremos prosseguimento ao certame e comunicaremos os próximos atos pelo sistema.
03/08/2026
03/08/2026 17:10:27 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/08/2026 17:09:06 | Sistema
A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
03/08/2026 16:33:31 | Sistema
Motivo: Favor enviar documentos habilitatórios e proposta reajustada.
03/08/2026 16:33:31 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 15:35 do dia 03/08/2026.
03/08/2026 14:39:26 | Sistema
O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 10.553.595,07.
03/08/2026 14:12:12 | Agente de Contratação
Sem problemas. O prazo atual será encerrado às 11h30 e será reaberto às 13h30, em observância ao horário comercial de atendimento. Aguardamos o envio da proposta ajustada e da documentação após esse horário.
03/08/2026 14:05:23 | F. CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Estamos finalizado o ajuste da proposta com novo lance... só vamos precisar de mais prazo para envio da documentação.
03/08/2026 12:49:23 | Sistema
Motivo: Havendo interesse da empresa, permanece aberta a possibilidade de negociação.
03/08/2026 12:49:23 | Sistema
Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:48 do dia 03/08/2026.
03/08/2026 12:47:18 | Agente de Contratação
Sim, é possível, vou habilitar.
03/08/2026 12:42:20 | F. CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA
Documentação Item 0001: Bom dia! Gostaria de dar mais um lance(desconto)... é possível?
03/08/2026 12:29:26 | Sistema
Motivo: Favor encaminhar os documentos habilitatórios, proposta readequada e planilhas excel, disponíveis no drive, preenchidas.
03/08/2026 12:29:26 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 11:30 do dia 03/08/2026.
03/08/2026 11:47:52 | Sistema
O item 0001 teve como arrematante CONSTRUBRAS CONSTRUTORA LTDA - Ltda/Eireli com lance de R$ 10.572.610,58.
03/08/2026 11:47:02 | Sistema
O item 0001 foi encerrado.
03/08/2026 11:37:01 | Sistema
O item 0001 foi aberto pelo agente de contratação.
03/08/2026 11:36:33 | Agente de Contratação
Prezados, daremos início a etapa de lances.
03/08/2026 11:36:26 | Sistema
No modo de disputa aberto a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
03/08/2026 11:36:26 | Sistema
As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
03/08/2026 11:36:16 | Sistema
O processo está em fase de análise das propostas
03/08/2026 11:30:54 | Agente de Contratação
Bom dia! Logo daremos início à análise das propostas.