CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DA RUA CORREIO RURAL
7/2026
Informações
Tipo:
Concorrência por Menor Preço - Menor Preço
Tratamento da Fase de Lances:
Aberto
Operação:
Aberta
Agente de Contratação:
Marion Cruz dos Reis
Autoridade Competente:
Rafael Bortoletti Dalla Nora
Apoio:
AnnaVictoria Schmitt Machado, Eliane Vieira Barcelos, Felipe Correa da Rosa, Wagner Agne Nunes, William Stewart Lemos da Silva
Origem dos Recursos:
Próprio
Modo de Disputa do Lote:
Por Valor Global
Legislação Aplicável:
Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021 - Nova Lei de Licitações
Datas
Data de Publicação
10/08/2026 às 15:03
Inicio das Propostas
11/08/2026 às 12:00
Limite p/ Impugnações
21/08/2026 às 02:59
Limite p/ Esclarecimentos
21/08/2026 às 02:59
Limite p/ Recebimento das Propostas
25/08/2026 às 12:00
Abertura das Propostas
25/08/2026 às 12:01
Documentos
EDITAL Ný 332.2026 ASSINADO.pdf
Tipo: Edital
24/07/2026-10:52
EDITAL N° 332 ASSINADO.REAGENDAR.pdf
Tipo: Edital
10/08/2026-11:34:01
Matriz_Risco.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-11:04:11
Encargos sociais.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-11:06:54
Memorial_descritivo.pdf
Tipo: Outros documentos
24/07/2026-11:08:47
BDI.1.pdf
Tipo: Detalhamento BDI
24/07/2026-11:27:20
GEO 01.02 PROJETO_GEOMETRICO.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:38:18
GEO 02.02 PROJETO_GEOMETRICO.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:38:40
PAV 01.04 DETALAHES_BASE_MEIO_FIO.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:42:33
PAV 02.04 DETALHES_POCOS.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:43:19
PAV 03.04 DRENAGEM.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:43:42
PAV 04.04 DETALHES_DOS_POCOS.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:44:10
Planilha_Unificada_CPUs.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:44:47
Planilha_Unificada_Memorial_de_Calculo.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:45:10
Planilha_Unificada_Sintetico.pdf
Tipo: Outros documentos
27/07/2026-13:45:40
CRONOGRAMA.pdf
Tipo: Cronograma
10/08/2026-11:36:21
tr correio rural.pdf
Tipo: Projeto básico/Termo de referência
10/08/2026-11:37:14
ANALISE CONTABIL.PHOENIX.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2026-14:49:11
ANALISE TECNICA.PHOENIX.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2026-14:49:38
ANALISE CONTABIL.SCHOSSLER.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2026-14:50:14
ANALISE TECNICA.SCHOSSLER.pdf
Tipo: Outros documentos
28/08/2026-14:50:43
analise tecnica.construsinos.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2026-10:00:49
analise contabil.construsinos.pdf
Tipo: Outros documentos
02/09/2026-10:01:21
Pedidos de Esclarecimento
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação
Tipo: Relatorio
Pedidos de Impugnação - PEDIDO_DE_IMPUGNACAO_DE_EDITAL.pdf
Tipo: Documento Anexo
Pedidos de Impugnação - IMPUGNAÇÃO.pdf
Tipo: Documento Anexo
Ata de Propostas
Tipo: Documento
Ata Parcial
Tipo: Documento
Ata de Suspensões
Tipo: Documento
Vencedores
Tipo: Documento
Propostas Readequadas
Tipo: Documento
Ranking nos Itens
Tipo: Documento
Recurso lote 0001 - SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA
Tipo: Documento Anexo
Contrarrazão do lote 0001 - Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda
Tipo: Documento Anexo
Relatório de Proposta Comercial
Tipo: Relatorio
Lote 1 - 1
11/09/2026
11/09/2026 19:34:57 | Sistema
O fornecedor Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda - Ltda/Eireli enviou contrarrazão para o lote 0001.
08/09/2026
08/09/2026 20:22:18 | Sistema
O fornecedor SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA - ME enviou recurso para o lote 0001.
02/09/2026
02/09/2026 13:18:45 | Sistema
O prazo para recursos no lote 0001 foi definido pelo agente de contratação para 08/09/2026 às 23:59, com limite de contrarrazão para 11/09/2026 às 23:59.
02/09/2026 13:10:55 | Sistema
O fornecedor SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/09/2026 13:08:47 | Sistema
O fornecedor PHOENIX CONSTRUTORA LTDA - ME declarou intenção de recurso para o lote 0001.
02/09/2026 13:04:12 | Sistema
A data limite de intenção de recursos para o lote 0001 foi definida pelo agente de contratação para 02/09/2026 às 10:14.
02/09/2026 13:04:04 | Sistema
A habilitação do lote 0001 foi encerrada.
02/09/2026 13:02:27 | Sistema
Para o lote 0001 foi habilitado o fornecedor Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda.
02/09/2026 13:02:16 | Sistema
O fornecedor Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda teve sua proposta aceita no lote 0001.
02/09/2026 13:02:06 | Sistema
A proposta readequada enviada para o lote 0001 foi aprovada pelo Agente de Contratação.
02/09/2026 13:01:21 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (analise contabil.construsinos.pdf) em 02/09/2026 às 10:01.
02/09/2026 13:00:49 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (analise tecnica.construsinos.pdf) em 02/09/2026 às 10:00.
01/09/2026
01/09/2026 17:31:44 | Agente de Contratação
O resultado da habilitação será divulgado amanhã, 02/09, as 10h. Logo após, será aberto o prazo para manifestação de intenção de recurso.
28/08/2026
28/08/2026 18:50:56 | F. Construsinos Industria e Comercio de
Negociação Item 0001: Boa tarde! Chegamos na nossa melhor proposta.
28/08/2026 18:40:45 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
28/08/2026 18:08:00 | Agente de Contratação
sendo necessário mais prazo, informar por email: dcl4@viamao.rs.gov.br
28/08/2026 18:07:31 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 28/08/2026.
28/08/2026 18:07:29 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 28/08/2026.
28/08/2026 18:07:12 | Sistema
Motivo: preencher e anexar proposta, documentos de habilitação conforme termo de referencia
28/08/2026 18:07:12 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 28/08/2026.
28/08/2026 18:05:01 | Sistema
O lote 0001 não recebeu lance de desempate da LC 123/2006.
28/08/2026 17:50:43 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE TECNICA.SCHOSSLER.pdf) em 28/08/2026 às 14:50.
28/08/2026 17:50:14 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE CONTABIL.SCHOSSLER.pdf) em 28/08/2026 às 14:50.
28/08/2026 17:49:38 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE TECNICA.PHOENIX.pdf) em 28/08/2026 às 14:49.
28/08/2026 17:49:11 | Sistema
O Agente de Contratação adicionou o arquivo (ANALISE CONTABIL.PHOENIX.pdf) em 28/08/2026 às 14:49.
28/08/2026 17:39:27 | Sistema
A data do direito de lance de desempate conforme a LC 123/2006 do lote 0001 para o fornecedor SONAR LOGISTICA E SERVICOS LTDA foi definida pelo agente de contratação para 28/08/2026 às 15:00, encerrando às 15:05:00.
28/08/2026 17:38:36 | Sistema
Para o lote 0001, o fornecedor SONAR LOGISTICA E SERVICOS LTDA tem direito a lance de desempate conforme a LC 123/2006 e o mesmo será agendado pelo agente de contratação.
28/08/2026 17:38:36 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante Construsinos Industria e Comercio de Artefatos de Cimento Ltda com lance de R$ 3.841.500,00.
28/08/2026 17:38:36 | Sistema
Motivo: Não foi comprovada experiência compatível em drenagem pluvial, especialmente quanto às tubulações de grande diâmetro e às escavações profundas com sistemas de escoramento. Sob o ponto de vista da qualificação técnico-profissional e com base na documentação apresentada, entende-se que a empresa SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTAÇÃO LTDA. não comprovou experiência compatível com a complexidade da parcela de drenagem prevista no objeto.
28/08/2026 17:38:36 | Sistema
O fornecedor SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
28/08/2026 12:49:04 | Sistema
A diligência do lote 0001 foi anexada ao processo.
28/08/2026 11:15:40 | Sistema
Foram solicitadas diligências para o lote 0001. O prazo de envio é até às 10:15 do dia 28/08/2026.
27/08/2026
27/08/2026 20:28:32 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
27/08/2026 17:01:59 | Agente de Contratação
sendo necessário mais prazo, informar por email: dcl4@viamao.rs.gov.br
27/08/2026 17:01:10 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 18:00 do dia 27/08/2026.
27/08/2026 17:00:58 | Sistema
Motivo: preencher e anexar proposta, documentos de habilitação conforme termo de referencia
27/08/2026 17:00:58 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 18:00 do dia 27/08/2026.
27/08/2026 17:00:09 | Sistema
O lote 0001 tem como novo arrematante SCHOSSLER OBRAS E PAVIMENTACAO LTDA com lance de R$ 3.840.000,00.
27/08/2026 17:00:09 | Sistema
Motivo: não comprovou experiência compatível com a parcela de drenagem pluvial do objeto, especialmente quanto à execução de nova rede e aos serviços associados às escavações profundas.
27/08/2026 17:00:09 | Sistema
O fornecedor PHOENIX CONSTRUTORA LTDA foi desclassificado para o lote 0001 pelo agente de contratação.
25/08/2026
25/08/2026 19:36:02 | Agente de Contratação
o pregão esta em fase de analise de habilitação.
25/08/2026 18:18:30 | Sistema
O fornecedor anexou um novo arquivo à proposta readequada para o lote 0001.
25/08/2026 17:27:59 | Sistema
O lote 0001 recebeu uma nova proposta readequada.
25/08/2026 14:54:44 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 16:00 do dia 25/08/2026.
25/08/2026 14:54:31 | Sistema
Motivo: conforme solicitado por e-mail, para anexar documentos
25/08/2026 14:54:31 | Sistema
Foi aberta negociação para o lote 0001. O prazo é até às 16:00 do dia 25/08/2026.
25/08/2026 12:41:17 | Agente de Contratação
sendo necessário mais prazo, informar aqui no chat ou por email: dcl4@viamao.rs.gov.br
25/08/2026 12:40:33 | Agente de Contratação
esta aberto prazo legal para negociação, o licitante deve preencher a proposta readequada e ja anexar o documento da proposta final e documentos de habilitação.
25/08/2026 12:40:13 | Sistema
Foi solicitado a proposta readequada para o item lote 0001. O prazo de envio é até às 11:40 do dia 25/08/2026.
25/08/2026 12:40:00 | Sistema
Motivo: preencher e anexar proposta